随着法律知识的宣讲，学会撰写合同也是一项非常重要的事情。怎样写好一份高质量的合同？我们为您特别准备的“保证金合同”一定能够满足您的需求，建议你将这个链接分享到社交媒体帮助更多的人获得帮助！
委托方，(甲方)
受托方，(乙方)
根据号和号文件精神，为加强市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任时间的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下，
1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任时间满后返还工程承包单位，不得挪作他用。
3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。
乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。
6.本协议未尽事宜，按文件和相关法律法规办理。
7.本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，经三方签字盖章后生效。
甲方(签章)，
乙方(签章)，
丙方(签章)，
年月日年月日
签订地点，
签订地点，
签订地点
年月日
保证金合同
保证金合同是多方之间达成的一种协议，旨在确保某一方在特定交易中履行其义务。这篇文章将详细介绍保证金合同的定义、作用、主要内容和解决争议的方式。
定义和作用：
保证金合同是一种法律文件，约定了当事方在完成特定交易时所需支付的保证金金额和条件。它是一种金融工具，用于保障交易双方的权益，并降低信用风险。保证金合同在许多领域广泛应用，特别是在房地产、金融、建筑和国际贸易等领域。
保证金合同的主要内容：
保证金合同通常包括以下主要信息：
1. 当事方的身份信息：合同需明确各方的名称、地址和其他重要身份信息，以便实现交易的合法性和有效性。
2. 保证金金额：合同应明确规定当事方需支付的保证金金额，以及支付的时间、方式和地点。
3. 使用保证金的条件：合同需要确立当事方可使用保证金的条件，如未能履行合同义务、违约、退款等情况。
4. 保证金的退还：合同应明确规定在特定情况下保证金将如何退还或使用。
5. 解决争议的方式：合同需规定当事方在发生争议时的解决方式，如调解、仲裁或诉讼。
解决争议的方式：
当涉及保证金合同的纠纷时，合同中通常会涉及解决争议的方式。以下是常见的解决争议的方式：
1. 调解：当事方可以选择通过调解解决争议，即寻求第三方调解员的帮助，以达成互利共赢的解决方案。
2. 仲裁：当事方可以协商选择仲裁解决纠纷，在此过程中，由独立的仲裁员或仲裁机构对争议进行调查，并做出具有约束力的裁决。
3. 诉讼：当事方也可以选择通过法庭解决争议，向法院提起诉讼，由法官根据相关法律和证据进行判决。
保证金合同是确保特定交易中某一方履行义务的重要法律文件。它的作用是降低交易双方的信用风险，并提供一种方法来解决交易中可能发生的争议。保证金合同的主要内容包括当事方的身份信息、保证金金额、使用条件、退还方式等。当涉及纠纷时，常见的解决争议的方式包括调解、仲裁和诉讼。通过合理制定和遵守保证金合同，各方能够在交易中更好地保护自己的权益，确保交易的顺利进行。
甲方(公司)，
乙方(承包方)，
经双方协商甲方同意将本公司车辆车牌号， 承包给乙方。依据国家的相关法律法规，本着双方互利的原则，签订合同如下:
一、 承包期限及内容，
承包期从20xx年xx月xx日起至20xx年x月x日，承租期限为一年。在此时间内，乙方用甲方车辆为甲方承运。
二、工资、保证金及支付方式，
1、工作报酬，按车次计算。(10票以内保底运费670元，机场，梅山，大榭岛另加运费，超出10票的，加50元运费。)
2、乙方需向甲方交纳保证金，合同期满予以退回。
三、车辆责任，
1、乙方承包车辆属于甲方财产。
2、乙方车辆在工作期间的`一切修理费用、换季维修、保养、年检及缴纳国家的税收，等有关费用归甲方支付。
四、相关手续，
乙方向甲方需提交相关复印件， (如，身份证、驾驶证等)，缺少的由甲方负责提供(如，行驶证，保险证，年检合格证等)费用由甲方承担。相关证件便于备案登记。
五、安全事宜，
1、乙方需提供相关费用由甲方支付。在未取得体检报告告知身体健康前，甲方不得将车承包给乙方)，乙方不得伪造、更改、瞒骗体检报告中的相关健康数据，(乙方因此造成死亡事故的，如高血压，心肌梗死，脑溢血等重大疾病乙方需自行承担风险。)
2、甲方需给乙方办理保险。
3、从合同签订日起如发生交通事故，或车辆事故造成人员伤亡的除保险公司赔偿外，其余部分有乙方支付。(在承包期间车辆所发生的任何责任与甲方无关)。
甲方，
乙方，
年月日
「求助」关于劳动合同中的违约保证金
我在，职位软件工程师，约定服务年限是3年。在合同的第十三条约定.......（三）双方认定需要约定的其他事项：合同期内，每月发放工资的。（四）其它约定，合同期满，违约保证金则一次性归还乙方。另外在劳动合同里没有（也就是我）约定了乙方解除合同的条款，只有甲方。跟公司也签了一份《保密协议》，其中有两个条款约定：1.“甲方向乙方支付的报名费包含在乙方任职期间的工资报酬中而不单独列支；乙方认可，离职时甲方无需另外支付报名费。”2.乙方如违反本协议(也就是保密协议)任一条款，乙方应当一次性向甲方支付违约金10000元，乙方同意甲方从其劳动报酬中直接扣除违约保证金，如乙方工资报酬不足以支付全额违约金，乙方承诺按照甲方规定期限向甲方补交违约保证金余额。 乙方的违约行为给甲方造成损失的.，乙方应当赔偿甲方的损失。损失额根据直接损失和间接损失计算。违约金不能代替赔偿损失，但可以从损失额中抵扣。乙方同意甲方从其工资报酬中直接扣除损失补偿金，如乙方工资报酬不足以支付全额损失补偿金，乙方须按甲方规定期限向甲方补交余额。当时找工作心切以及没有多少社会经验，草草的把这两份行政递过来的合同协议都签了。进了公司，内部做了简单的培训，快一年了感觉人挺没成就感的，老是做一些琐碎的事，学不到多少东西，工资也低。,公司这样做合不合法？我该怎样维护自己的权益？2.如果我以后在未满3年服务期限辞职，会不会要赔偿公司违约金10000元？是可以不赔还是可以减少呢？谢谢！
导语：立契约人xxx（以下简称甲方）xxx（以下简称乙方）兹就机器买卖事宜，甲方卖出、乙方买进。第一条&n
卖 方：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 德律风：____________
法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________
买 方：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 德律风：____________
法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________
交易两边在划1、自愿、互利根本上，达成以下购货公约，互助服从。
第一条 货品名称____________
第二条 数量____________
第三条 原 产 地____________
第四条 代价____________
第五条 装船：第一次装船应于接到名誉证后30天至45天内予以办理。从第一次装船起，扫数发运应在____个月内结束。
第六条 优惠期限：为了践诺公约，若最终一次装船时产生耽误，卖方发起凭据，买方可向卖方供给30天的优惠期限。
第七条 保险：由买方办理。
第八条 包装：用________________予以避免费包装。
第九条 付款前提：签订公约后5天（公历日）内买方经过议定开证行开出以卖方为受益人，经确认的，全金额100％的，不可撤除的，可破裂的，可让渡的，允许分期装船的名誉证，见票即付并出示以下证件：
1.全套卖方贸易发票；
2.全套干净、不记名、背书提单；
3.质量、重量查验表明书。
第十条 装船关照：买方起码在装货船到达装货港的7天前，将装货船到达的时候用电传关照卖方。
第十一条 包管金：
1.关照银行收到买方开具有不可撤除名誉证时，卖方必须开签字誉证____％金额的包管金。
2.公约货品装船和交货后，包管金将原数退回给卖方。若出于任何因为（本公约第12条法则的除外）产生没法交货（扫数或部分），按数量比例将包管金作为违约金予以充公付出给买方。
3.若因为买方违约或不根据本公约第9条法则的时候（第12条法则除外）开具以卖方为受益人的名誉证，必须按包管金雷同的金额付给售方。
4.开具的名誉证必须满足公约所法则的条目内容。名誉证所列前提应精确、刚正，卖方并能予以承兑。关照银行收到名誉证后，关照银行给开证银行供给包管金。
第十二条 不可抗力：卖方或买方均不负担因为不可抗力的因为所酿成的没法交货或违约。不可抗力的因为包括战役、封闭、辩论、兵变、罢工、店主罢工、内争、纷扰、当局对出入口的限制、暴动、紧张火警或水患或人力所不能把握的天然身分。
交货或装船时候大略呈现耽误，买方或卖方应发起表明予以阐明实情。
第十三条 仲裁：因履行本公约所产生的一切争论和同等，两边应经过议定友爱会商方法办理。若经会商不能达成和谈时，则提交________ 仲裁委员会，按其仲裁法则判决。仲裁判决是结局判决，对两边均有束厄狭隘力。仲裁费用应由败诉方负担，除进行仲裁的部分外，在仲裁进行的同时，两边将连续履行公约的别的部分。
第十四条 货币贬值：若美元货币产生法定贬值，卖方保存按贬值比率对公约代价予以调整的核定权力。
第十五条 有效期限：本公约签字后，在7天内买方不能开出以卖方为受益人的名誉证，本公约将自动失效，但买方仍然对第11条中第（2）、（3）项法则的内容当真，对卖方交付的包管金予以补偿。
本公约一式两份，用________ 文签订，经两边签字后见效。
卖方：________________ 买方：________________
代表：________________ 代表：________________
____年____月____日 ____年____月____日
房地产开发保证金协议（精选3篇）依据《中华人民共和国民法典》、《民法典》等相关法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、协商的原则。
住所地：
甲方：××市×房地产开发 有限公司 法定代表人 ：本《商铺返租使用合同》返租期结束，如果乙方或乙方承租户有意继续租赁甲方商铺时，甲方应充分考虑到乙方与乙方承租户使用活动的延续性。
住所地：××市路
乙方：×房地产开发有限公司 法定代表人：乙方交还甲方房屋应当保持房屋及设施的正常使用状态，不得留存物品或影响房屋的正常使用。
一、甲方同意在本合同签订 当日向乙方交付×万元人民币的保证 金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款 利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任 。根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规、制定本章程。
否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。十条 召开股东会会议，应于会议召开五日前通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定做出会议记录。条 本公司是经××市工商行政管理局核准注册、依法设立后为独立的企业法人，其生产经营活动与合法权益受中国法律保护。
二、保证金的留置期限为×年，期间 ，对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金)，由乙方按照利率支付给甲方利息;股东首期出资人民币______万元，于公司设立登记前到位，第二期出资人民币______万元。
三、余下保证金的归还期限为：
四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判;
五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。
甲方：
乙方：
年 月 日
拍卖人， 合同编号，
签订地点，
买受人， 签订时间， 年 月 日
买受人于 年 月 日在拍卖人于 举行的第 期拍卖会上，通过公开竞价成交下列拍卖标的，依照拍卖法及有关法规的规定，双方签订成交确认书如下，
一、成交的拍卖物，
编号 拍卖物名称 规格 数量 成交金额(元) 佣金率 佣金额(元) 总金额(元)
合计金额(大写): (小写)￥ (元)
二、本拍卖成交确认书生效后，买受人即应向拍卖人以 方式支付拍卖物成交金额及佣金。
买受人不能当场全部支付拍卖物成交金额及佣金的，应向拍卖人支付定金 元，并承诺在 年 月 日前付清余款 元。买受人逾期不付清款项，拍卖人应通知买受人在确定的期限内支付。
买受人经通知后仍不能在确定的期限内支付的，则无权要求返还定金。拍卖人经委托人同意对该项成交的拍卖物再行拍卖的，买受人应承担再行拍卖所产生的费用，再行拍卖成交金额低于原拍卖成交金额的，其差价由买受人负责支付。
三、买受人在付清全部款项后应于 天内到 (拍卖物存放地)提取成交的拍卖物;买受人过期不提取拍卖物的，应向拍卖人支付拍卖物成交金额每天 %的保管费，超过保管期限又不宜保存的物品，拍卖人可依法再行拍卖，所得款项扣除支出费用后，多余款项退回原买受人或以其名义存入银行。
四、买受人要求对其身份保密的，拍卖人应予保密。
五、买受人在提取成交拍卖物时，应对拍卖物进行认真验收。若发现拍卖物与拍卖资料不符，应当场向拍卖人提出，拍卖人应予以解决。
六、拍卖物品一经拍卖成交，我公司不承担该机动车辆的任何责任，过户手续由买受人自行办理。
七、本确认书在履行中若发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可以采取下列第( )种方式解决，
(1)向 仲裁委员会申请仲裁;
( 2)向 人民法院起诉。
八、本拍卖成交确认书自双方签字盖章后生效。
九、其它约定，
买受人(盖章)，
法定代表人(签字)
委托代表人(签字)
电话，
地址，
开户银行，
帐号， 拍卖人(盖章)，
法定代表人(签字)
委托代表人(签字)
电话，
地址，
开户银行，
帐号， 鉴证意见，
经办人，
鉴证机关(盖章)
年 月 日
施工安全责任协议书（不含保证金协议）范本2019专业版
甲方：
联系电话：
风险提示：
发包人或者发包单位审查承包人主体资格，应注意以下几个方面：
（1）审查承包人的企业形式，如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业，按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同。
（2）审查承包人企业是否具有建筑企业资质，资质等级是否与合同的建设项目相适应。按《建筑法》规定，将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任。同时联合体承包的，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。
（3）审查承包人是否存在“挂靠”情况，“挂靠”导致合同无效。
发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质，是否存在超越资质等情况，避免合同无效。
乙方：
联系电话：
为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
第一条工程项目：
第二条施工地址：
第三条甲方安全责任：
1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
4、甲方指派_____同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。
6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：
（1）人身伤亡事故；
（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
（3）发生厂内火灾事故；
（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
风险提示：
如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的，其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展，双方可以据此约定违约责任，以便发生违约行为，可以比较方便执行。
第四条乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派作为安全工作联系人。
风险提示：
施工现场情况复杂，有的一个施工工地，会同时有几个不同的分包单位在施工，因此，针对安全生产来说，就是要服从总承包单位的安全生产管理，包括制定安全生产责任制度，遵守相关的规章制度和操作等。
同时，发包方与承包方双方的安全责任也应当明确界定，保障工程建设安全，双方应当做好沟通与管理，避免发生安全事故时候双方相互推诿。
5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。
6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
风险提示：
工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安全部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。
8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的.设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。
14、乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。
15、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
第五条甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。
第六条违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。
4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。
6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。
7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。
8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。
9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。
第七条甲乙双方约定的其他事项：
第八条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
第九条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。
第十条本协议有效期限：自_____年___月___日起至______年____月____日止。
第十一条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第十二条本协议一式___份，甲乙双方各执______份。
第十三条本协议签订地点在甲方住所地。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
_____年____月____日
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
_____年____月____日
编号，
保证金合同
交通银行股份有限公司
编号，
保证金合同
重要提示
请甲方认真阅读本合同全文，尤其是带有▲▲标记的条款。如有疑义，请及时提请乙方予以说明。
为保障债务人和乙方之间已经或将要签订的主合同项下全部债权的实现，甲方提供保证金质押担保。
为明确双方权利义务，甲方与乙方经协商一致，特订立本合同。
第一条 主债权
1.1甲方担保的主债权为主合同(有多个主合同的指全部主合同，下同)项下的全部主债权，包括乙方根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款(包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等)，和/或者，乙方因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证，下同)而对债务人享有的债权(包括或有债权)，以及乙方因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。
本合同约定的银行授信业务，是指银行向客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证。包括但不限于前述列明的任一项、多项业务或其他名称的业务。
▲▲1.2任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容由乙方和债务人双方在主合同(包括主合同下额度使用申请书和/或乙方和债务人双方签署的其他名称的文件，额度使用申请书和其他名称的文件在本合同中合称“额度使用申请书”，下同)中具体约定。
按照本合同第9.2(2)条和9.2(3)条约定提供最高额质押的，主合同的额度是否可以循环使用、额度的用途、每次使用额度时的具体用途以及授信期限等均由乙方和债务人双方在主合同中具体约定。对于按照第9.2(2)条的约定提供的最高额质押，在主合同约定的授信期限内发生的主债权均受本合同担保;对于按照第9.2(3)条的约定提供的最高额质押，在第9.2(3)条约定的期间内发生的主债权均受本合同担保。
1.3 按照本合同第9.2(2)条和第9.2(3)条约定，甲方为债务人提供最高额质押担保的，适用本款以下约定。
本合同项下被担保的主债权在下列日期最早发生之日(“主债权确定日”)确定，
(1)全部主合同项下最后一笔主债权的发生日;
(2)乙方根据主合同取消全部授信额度之日;
(3)保证金被查封、冻结的，查封或冻结之日;
(4)债务人、甲方被宣告破产或被撤销之日。
主债权确定日当日及之前发生的主债权及其持续至甲方承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)、违约金、损害赔偿金及第二条约定的乙方实现债权和质权的费用均属本合同担保的范围。
主债权的发生指乙方发放贷款、融资款、透支款或开立银行承兑汇票、信用证、担保函或备用信用证。
▲▲1.4 乙方根据主合同享有的债权的实际金额无论低于还是高于本合同约定的最高债权额，均不影响甲方根据本合同约定承担保证金质押担保责任。
第二条 担保责任
2.1甲方为债务人向乙方提供保证金质押担保。保证金及利息用于担保主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及质权的费用。实现债权及质权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
▲▲2.2 根据第9.2(1)条约定提供保证金质押担保的， 甲方已认真阅读了主合同，并确认了所有条款。
根据第9.2(2)条和第9.2(3)条约定提供最高额质押担保的，对本合同签订前已签订的主合同，甲方已认真阅读了主合同，并确认了所有条款。对本合同签订后将签署的主合同，甲方同意，乙方和债务人双方签订主合同无需通知甲方或征得甲方同意，甲方将自行联系债务人提供相关文件。
▲▲2.3根据第9.2(1)条约定提供保证金质押担保的，乙方和债务人变更主合同的，甲方仍应承担担保责任。但是，未经甲方书面同意变更主合同且增加合同金额、提高利率或延长债务履行期限的，甲方仅按原主合同约定的金额、利率和期限承担担保责任;但是，在主合同未变更的前提下，乙方依据主合同约定调整利率(包括提高利率)或延长债务履行期限的，甲方仍应承担全部担保责任。
根据第9.2(2)条和第9.2(3)条约定提供最高额质押担保的，乙方和债务人变更主合同的，包括但不限于变更主合同额度金额、授信期限、债务履行期限、利率及其他条款，无需通知甲方或征得甲方同意，甲方仍应承担担保责任。但是，对于第9.2(2)条，未经甲方书面同意增加主合同额度金额或延长授信期限的，甲方仅对原授信期限内发生的主债权在本合同约定的最高债权额内承担担保责任;对于第9.2(3)条，无论主合同发生何种变化，甲方对发生在第9.2(3)条约定期间内的主债权在本合同约定的最高债权额内承担担保责任。
▲▲2.4本合同双方特别约定如下，本合同效力独立于主合同，主合同或其有关条款无效时不影响本合同的效力。对债务人在主合同无效后应承担的返还责任或赔偿责任，甲方应承担连带责任。
▲▲第三条 保证金自存入之日起即转移为乙方占有。在主合同项下债务未得到全部清偿前，未经乙方书面同意，甲方不得动用。
▲▲第四条 主合同项下债务到期时，乙方有权扣收保证金及利息。
▲▲第五条 信息披露与保密
5.1对于在本合同签订和履行过程中获取和知悉的甲方的未公开信息和资料，乙方对相关信息和资料的使用不得违反法律法规和监管要求，并应依法承担保密责任，不向第三方披露该等信息和资料，但下列情形除外，
(1)适用法律法规要求披露的;
(2)司法部门或监管机构依法要求披露的;
(3)甲方未按约定承担担保责任时，乙方为实现本合同项下担保债权需向乙方的外部专业顾问披露和允许乙方的外部专业顾问在保密的基础上使用的;
(4)甲方同意或授权乙方进行披露的。
5.2甲方确认已签署信用信息查询和提供授权书。乙方在授权书规定的范围内查询、使用和保存甲方的信用信息。
5.3在本合同第5.1条和第5.2条规定的情形外，甲方进一步同意交通银行股份有限公司在如下情形可以使用或披露甲方的信息和资料，包括但不限于甲方的基本信息、信贷交易信息、不良信息及其他相关信息和资料等，愿意承担由此产生的一切后果，
为下列目的向业务外包机构、第三方服务供应商、其他金融机构及乙方认为必要的其他机构或个人，包括但不限于交通银行股份有限公司的其他分支机构，或者交通银行股份有限公司完全或部分拥有的子公司，披露和允许其在保密的基础上使用该等信息和资料，①为开展银行授信业务或与银行授信业务有关，例如推广交通银行股份有限公司授信业务、催收甲方欠款、转让银行授信业务债权等;②为乙方向甲方提供或可能提供新产品或服务或进一步提供服务。
本第5.3条是否适用，以双方在本合同第十一条约定为准。
第六条 甲方的陈述保证和义务
6.1甲方具有民事权利能力和完全民事行为能力(甲方为自然人的)/甲方依法设立并合法存续，具备所有必要的权利能力，能以自身名义履行本合同的义务并承担民事责任。
6.2 签署和履行本合同是甲方真实的意思表示，并经过所有必须的同意、批准及授权，不存在任何法律上的瑕疵。
6.3 甲方在签署和履行本合同过程中向乙方提供的全部文件、报表、资料及信息是真实、准确、完整和有效的。
6.4甲方对所提供的保证金具有充分的处分权，若甲方提供的保证金为甲方与其他人共有，则甲方以该保证金提供质押担保的行为已经获得其他所有必要的同意。
▲▲6.5甲方及其关联方均不属于联合国、欧盟或美国制裁名单内的企业或个人，不位于被联合国、欧盟或美国制裁的国家和地区。
甲方或其关联方被纳入联合国、欧盟或美国的制裁名单，或者其所在国家和地区被纳入联合国、欧盟或美国制裁国家和地区名单的，甲方应立即书面通知乙方。
6.6甲方保证遵守国家反洗钱法律、法规及相关政策要求，不从事涉及洗钱、恐怖融资的活动，积极配合乙方开展客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等各项反洗钱工作。
6.7甲方保证，甲方及甲方员工及代理人不以任何形式向乙方或乙方员工提供、给予、索取或收受本合同约定以外任何形式的物质利益(包括但不限于现金、实物卡、旅游等)或其他非物质利益;不将乙方提供的资金或服务以任何形式直接或间接地用于与贪腐或贿赂有关的活动;甲方如知晓任何违反本条约定的情形，应及时如实、完整、准确地向乙方提供线索和相关信息，按照乙方的要求配合相关事宜。
第七条本合同适用中华人民共和国法律(为本合同目的不包括香港、澳门和台湾地区的法律)。本合同项下争议向乙方所在地有管辖权的法院起诉，本合同“其他约定事项”条款另有约定的除外。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。
第八条本合同自下列条件全部满足之日起生效，(1)甲方法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖章)并加盖公章;甲方为自然人的，甲方签字;(2)乙方负责人或授权代表签字(或盖章)并加盖单位印章。
第九条 担保的主合同
9.1 被担保的“债务人”为 。
9.2 本合同提供的担保适用以下第 项约定，
(1)质押
担保的主合同编号， 名称， ;
(2)最高额质押【JT56w.coM 检讨书大全】
担保的主合同编号， 名称， ，担保的最高债权额为(币种及大写金额)， 。
(3)最高额质押
甲方为乙方与债务人在 年 月 日至 年 月 日期间签订的全部主合同提供最高额质押担保，甲方担保的最高债权额为(币种及大写金额)， 。
前款所称主合同指，乙方与债务人□签订的全部授信业务合同□为办理 签订的全部授信业务合同。
第十条 保证金账户(账号)， ,保证金金额，(币种及大写金额) ,计息方式， 。
第十一条 其他约定事项
11.1双方同意，本合同□适用□不适用第5.3条。
11.2 □各方同意将本合同第七条约定的争议管辖法院(即“乙方所在地有管辖权的法院”)修改为， 。
第十二条 本合同正本一式 份，双方各执 份。
甲方，
法定代表人(负责人)，
证件种类， 证件号码，
法定(户籍)地址，
通讯地址， 邮政编码，
联系电话，
乙方，交通银行股份有限公司 分(支)行
负责人，
通讯地址，
甲方已通读合同全部条款，乙方已应甲方的要求作了详细说明，甲方签署本合同时对所有内容无疑问和异议，理解合同条款尤其是带▲▲标记条款的含义及其法律后果。
甲方(公章/签字)， 乙方(单位印章)，
法定代表人(负责人)或授权代表， 负责人，
(签字或盖章) (签字或盖章)
签署日， 年 月 日 签署日， 年 月 日
共有人声明条款(适用于质物有共有人的情况)，
本人(姓名， 证件种类， 证件号码， )系质物的共有人。本人已认真阅读并确认了本合同的所有条款，知悉并同意出质人以保证金向质权人提供担保。
共有人签字，
年 月 日
保证金条款
本条款适用于主合同项下债务人以缴纳保证金方式担保主合同履行的情形，甲方指主合同项下债务人，乙方指主合同项下债权人。第5条仅适用于主合同是额度合同的情况，
1.甲方应于 年 月 日前在账号为 的保证金账户内存入保证金(币种)， (大写金额)， 。
2.保证金及利息用于担保本合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及质权的费用。实现债权及质权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
3.保证金自存入保证金账户之日起即转移为乙方占有。本合同项下债务未得到全部清偿前，未经乙方书面同意，甲方不得动用。本合同项下债务到期时，乙方有权扣划保证金及其利息。
4.保证金的计息方式， 。
5.最高额质押的，乙方主债权在下列日期最早发生之日(“主债权确定日”)确定，
(1)本合同项下最后一笔主债权的发生日;
(2)乙方取消授信额度之日;
(3)保证金被查封、冻结的，查封或冻结之日;
(4)甲方被宣告破产或被撤销之日。
主债权确定日之前(包括当日)发生的主债权及其持续至甲方承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)及乙方实现债权的费用均属担保范围。
主债权的发生指乙方发放贷款、融资款或开立银行承兑汇票、信用证、保函或备用信用证。
共有人声明条款(适用于质物有共有人的情况)，
本人(姓名， 证件种类， 证件号码， )系质物的共有人。本人已认真阅读并确认了本合同的所有条款，知悉并同意出质人以保证金向质权人提供担保。
共有人签字，
年 月 日
相关推荐 更多 +
最新更新 更多 +