零思考方案网

保证金合同(模板9篇)

2024-02-04
保证金合同

下面为您呈现的是编辑为您整理的“保证金合同”,阅读一篇好文章可以让我们更加聪明赶快分享给您的朋友们吧。随着生活中各个方面都受到法律法规的约束,合同作为市场交易中必不可少的方式。订立合同在签字盖章之前,一方履行主要义务,并且对方接受的,是该合同成立的时间。

保证金合同(篇1)

甲方,_________

乙方,_________

根据_________的有关规定,甲乙双方共同签订如下协议,

一、乙方自愿按规定数额预交保证金,作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证,无特殊原因有效期内不予退还。

二、乙方预交保证金后,有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时,不再另交投标保证金,中标后不再另交履约保证金。

三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。

四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任,因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。

五、乙方如发生_________或者国家法律、法规所禁止的行为,甲方将按有关规定进行相应处罚。

六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币_________元整,甲方有权根据有关情况作相应调整。

七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满,预交的保证金无息退还。

甲方,_________乙方,_________

负责人,_________负责人,_________

电话,_________电话,_________

地址,_________地址,_________

开户行,_________开户行,_________

_________年____月____日_________年____月____日

保证金合同(篇2)

房地产开发保证金协议(精选3篇)依据《中华人民共和国民法典》、《民法典》等相关法规的规定,甲乙双方本着自愿、平等、协商的原则。

住所地:

甲方:××市×房地产开发 有限公司 法定代表人 :本《商铺返租使用合同》返租期结束,如果乙方或乙方承租户有意继续租赁甲方商铺时,甲方应充分考虑到乙方与乙方承租户使用活动的延续性。

住所地:××市路

乙方:×房地产开发有限公司 法定代表人:乙方交还甲方房屋应当保持房屋及设施的正常使用状态,不得留存物品或影响房屋的正常使用。

一、甲方同意在本合同签订 当日向乙方交付×万元人民币的保证 金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款 利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任 。根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规、制定本章程。

否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。十条 召开股东会会议,应于会议召开五日前通知全体股东,股东会应当对所议事项的决定做出会议记录。条 本公司是经××市工商行政管理局核准注册、依法设立后为独立的企业法人,其生产经营活动与合法权益受中国法律保护。

二、保证金的留置期限为×年,期间 ,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照利率支付给甲方利息;股东首期出资人民币______万元,于公司设立登记前到位,第二期出资人民币______万元。

三、余下保证金的归还期限为:

四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判;

五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。

甲方:

乙方:

年 月 日

保证金合同(篇3)

导语:立契约人xxx(以下简称甲方)xxx(以下简称乙方)兹就机器买卖事宜,甲方卖出、乙方买进。第一条&n

卖 方:____________________________________

地 址:____________ 邮码:____________ 德律风:____________

法定代表人:____________ 职务:____________ 国籍:____________

买 方:____________________________________

地 址:____________ 邮码:____________ 德律风:____________

法定代表人:____________ 职务:____________ 国籍:____________

交易两边在划1、自愿、互利根本上,达成以下购货公约,互助服从。

第一条 货品名称____________

第二条 数量____________

第三条 原 产 地____________

第四条 代价____________

第五条 装船:第一次装船应于接到名誉证后30天至45天内予以办理。从第一次装船起,扫数发运应在____个月内结束。

第六条 优惠期限:为了践诺公约,若最终一次装船时产生耽误,卖方发起凭据,买方可向卖方供给30天的优惠期限。

第七条 保险:由买方办理。

第八条 包装:用________________予以避免费包装。

第九条 付款前提:签订公约后5天(公历日)内买方经过议定开证行开出以卖方为受益人,经确认的,全金额100%的,不可撤除的,可破裂的,可让渡的,允许分期装船的名誉证,见票即付并出示以下证件:

1.全套卖方贸易发票;

2.全套干净、不记名、背书提单;

3.质量、重量查验表明书。

第十条 装船关照:买方起码在装货船到达装货港的7天前,将装货船到达的时候用电传关照卖方。

第十一条 包管金:

1.关照银行收到买方开具有不可撤除名誉证时,卖方必须开签字誉证____%金额的包管金。

2.公约货品装船和交货后,包管金将原数退回给卖方。若出于任何因为(本公约第12条法则的除外)产生没法交货(扫数或部分),按数量比例将包管金作为违约金予以充公付出给买方。

3.若因为买方违约或不根据本公约第9条法则的时候(第12条法则除外)开具以卖方为受益人的名誉证,必须按包管金雷同的金额付给售方。

4.开具的名誉证必须满足公约所法则的条目内容。名誉证所列前提应精确、刚正,卖方并能予以承兑。关照银行收到名誉证后,关照银行给开证银行供给包管金。

第十二条 不可抗力:卖方或买方均不负担因为不可抗力的因为所酿成的没法交货或违约。不可抗力的因为包括战役、封闭、辩论、兵变、罢工、店主罢工、内争、纷扰、当局对出入口的限制、暴动、紧张火警或水患或人力所不能把握的天然身分。

交货或装船时候大略呈现耽误,买方或卖方应发起表明予以阐明实情。

第十三条 仲裁:因履行本公约所产生的一切争论和同等,两边应经过议定友爱会商方法办理。若经会商不能达成和谈时,则提交________ 仲裁委员会,按其仲裁法则判决。仲裁判决是结局判决,对两边均有束厄狭隘力。仲裁费用应由败诉方负担,除进行仲裁的部分外,在仲裁进行的同时,两边将连续履行公约的别的部分。

第十四条 货币贬值:若美元货币产生法定贬值,卖方保存按贬值比率对公约代价予以调整的核定权力。

第十五条 有效期限:本公约签字后,在7天内买方不能开出以卖方为受益人的名誉证,本公约将自动失效,但买方仍然对第11条中第(2)、(3)项法则的内容当真,对卖方交付的包管金予以补偿。

本公约一式两份,用________ 文签订,经两边签字后见效。

卖方:________________              买方:________________

代表:________________              代表:________________

____年____月____日                  ____年____月____日

保证金合同(篇4)

合同法保证金的概念及种类介绍

一、什么是合同中的保证

保证指债务人以外的第三人为债务人履行债务而向债权人所伯的一种担保。是典型的人保、典型的约定担保。保证的合同法定义:是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证是合同担保的主要方式之一,是指担保机构(保证人)与金融机构(债权人)的约定,当被保证人(债务人)不能履行债务时,担保机构按约定依法承担保证(清偿)责任。

二、合同保证金有哪几种

而合同保证金则是保证最常用的担保方式,关于合同保证金,目前经常出现的基本是三种:

1、商业合同的保证金,现在多用于加盟,承包工程等商业活动中。

按合同法规定,在签署商业合同中,如合同条款中的.约定中有提到合同保证金的事宜,此时合同中的合同保证金就属于一种约定,是受法律保护的,在履行合同时需按双方有效合同的约定处理。

2、劳动合同中的合同保证金,劳动法明文规定用人单位与劳动者订立劳动合同时,不得以任何形式向劳动者收取定金,保证金(物)或抵押金(物)。对违反以上规定的,由公安部和劳动行政部门责令用人单位立即退还给劳动者本人。若未交可以不交,若已交可以要求用人单位退还,或向当地劳动行政主管部门举报。如就此发生争议,可以在发生争议之日起60日内申请劳动仲裁,此合同保证金不成立且不合法。

3、租赁合同保证金,房屋出租时,出租人可以与承租人约定收取房屋租赁合同保证金,房屋出租时,出租人可以与承租人约定收取房屋租赁保证金。租赁保证金是一种履约保证的措施,是指出租人根据租赁期限,租金支付期限、房屋用途、维修责任等因素与承租人约定收取的租赁押金。此时合同是合法,在履行合同时需按约定处理。

保证金合同(篇5)

编号,

保证金合同

交通银行股份有限公司

编号,

保证金合同

重要提示

请甲方认真阅读本合同全文,尤其是带有▲▲标记的条款。如有疑义,请及时提请乙方予以说明。

为保障债务人和乙方之间已经或将要签订的主合同项下全部债权的实现,甲方提供保证金质押担保。

为明确双方权利义务,甲方与乙方经协商一致,特订立本合同。

第一条 主债权

1.1甲方担保的主债权为主合同(有多个主合同的指全部主合同,下同)项下的全部主债权,包括乙方根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款(包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等),和/或者,乙方因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证,下同)而对债务人享有的债权(包括或有债权),以及乙方因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。

本合同约定的银行授信业务,是指银行向客户直接提供资金支持,或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证。包括但不限于前述列明的任一项、多项业务或其他名称的业务。

▲▲1.2任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容由乙方和债务人双方在主合同(包括主合同下额度使用申请书和/或乙方和债务人双方签署的其他名称的文件,额度使用申请书和其他名称的文件在本合同中合称“额度使用申请书”,下同)中具体约定。

按照本合同第9.2(2)条和9.2(3)条约定提供最高额质押的,主合同的额度是否可以循环使用、额度的用途、每次使用额度时的具体用途以及授信期限等均由乙方和债务人双方在主合同中具体约定。对于按照第9.2(2)条的约定提供的最高额质押,在主合同约定的授信期限内发生的主债权均受本合同担保;对于按照第9.2(3)条的约定提供的最高额质押,在第9.2(3)条约定的期间内发生的主债权均受本合同担保。

1.3 按照本合同第9.2(2)条和第9.2(3)条约定,甲方为债务人提供最高额质押担保的,适用本款以下约定。

本合同项下被担保的主债权在下列日期最早发生之日(“主债权确定日”)确定,

(1)全部主合同项下最后一笔主债权的发生日;

(2)乙方根据主合同取消全部授信额度之日;

(3)保证金被查封、冻结的,查封或冻结之日;

(4)债务人、甲方被宣告破产或被撤销之日。

主债权确定日当日及之前发生的主债权及其持续至甲方承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)、违约金、损害赔偿金及第二条约定的乙方实现债权和质权的费用均属本合同担保的范围。

主债权的发生指乙方发放贷款、融资款、透支款或开立银行承兑汇票、信用证、担保函或备用信用证。

▲▲1.4 乙方根据主合同享有的债权的实际金额无论低于还是高于本合同约定的最高债权额,均不影响甲方根据本合同约定承担保证金质押担保责任。

第二条 担保责任

2.1甲方为债务人向乙方提供保证金质押担保。保证金及利息用于担保主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及质权的费用。实现债权及质权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

▲▲2.2 根据第9.2(1)条约定提供保证金质押担保的, 甲方已认真阅读了主合同,并确认了所有条款。

根据第9.2(2)条和第9.2(3)条约定提供最高额质押担保的,对本合同签订前已签订的主合同,甲方已认真阅读了主合同,并确认了所有条款。对本合同签订后将签署的主合同,甲方同意,乙方和债务人双方签订主合同无需通知甲方或征得甲方同意,甲方将自行联系债务人提供相关文件。

▲▲2.3根据第9.2(1)条约定提供保证金质押担保的,乙方和债务人变更主合同的,甲方仍应承担担保责任。但是,未经甲方书面同意变更主合同且增加合同金额、提高利率或延长债务履行期限的,甲方仅按原主合同约定的金额、利率和期限承担担保责任;但是,在主合同未变更的前提下,乙方依据主合同约定调整利率(包括提高利率)或延长债务履行期限的,甲方仍应承担全部担保责任。

根据第9.2(2)条和第9.2(3)条约定提供最高额质押担保的,乙方和债务人变更主合同的,包括但不限于变更主合同额度金额、授信期限、债务履行期限、利率及其他条款,无需通知甲方或征得甲方同意,甲方仍应承担担保责任。但是,对于第9.2(2)条,未经甲方书面同意增加主合同额度金额或延长授信期限的,甲方仅对原授信期限内发生的主债权在本合同约定的最高债权额内承担担保责任;对于第9.2(3)条,无论主合同发生何种变化,甲方对发生在第9.2(3)条约定期间内的主债权在本合同约定的最高债权额内承担担保责任。

▲▲2.4本合同双方特别约定如下,本合同效力独立于主合同,主合同或其有关条款无效时不影响本合同的效力。对债务人在主合同无效后应承担的返还责任或赔偿责任,甲方应承担连带责任。

▲▲第三条 保证金自存入之日起即转移为乙方占有。在主合同项下债务未得到全部清偿前,未经乙方书面同意,甲方不得动用。

▲▲第四条 主合同项下债务到期时,乙方有权扣收保证金及利息。

▲▲第五条 信息披露与保密

5.1对于在本合同签订和履行过程中获取和知悉的甲方的未公开信息和资料,乙方对相关信息和资料的使用不得违反法律法规和监管要求,并应依法承担保密责任,不向第三方披露该等信息和资料,但下列情形除外,

(1)适用法律法规要求披露的;

(2)司法部门或监管机构依法要求披露的;

(3)甲方未按约定承担担保责任时,乙方为实现本合同项下担保债权需向乙方的外部专业顾问披露和允许乙方的外部专业顾问在保密的基础上使用的;

(4)甲方同意或授权乙方进行披露的。

5.2甲方确认已签署信用信息查询和提供授权书。乙方在授权书规定的范围内查询、使用和保存甲方的信用信息。

5.3在本合同第5.1条和第5.2条规定的情形外,甲方进一步同意交通银行股份有限公司在如下情形可以使用或披露甲方的信息和资料,包括但不限于甲方的基本信息、信贷交易信息、不良信息及其他相关信息和资料等,愿意承担由此产生的一切后果,

为下列目的向业务外包机构、第三方服务供应商、其他金融机构及乙方认为必要的其他机构或个人,包括但不限于交通银行股份有限公司的其他分支机构,或者交通银行股份有限公司完全或部分拥有的子公司,披露和允许其在保密的基础上使用该等信息和资料,①为开展银行授信业务或与银行授信业务有关,例如推广交通银行股份有限公司授信业务、催收甲方欠款、转让银行授信业务债权等;②为乙方向甲方提供或可能提供新产品或服务或进一步提供服务。

本第5.3条是否适用,以双方在本合同第十一条约定为准。

第六条 甲方的陈述保证和义务

6.1甲方具有民事权利能力和完全民事行为能力(甲方为自然人的)/甲方依法设立并合法存续,具备所有必要的权利能力,能以自身名义履行本合同的义务并承担民事责任。

6.2 签署和履行本合同是甲方真实的意思表示,并经过所有必须的同意、批准及授权,不存在任何法律上的瑕疵。

6.3 甲方在签署和履行本合同过程中向乙方提供的全部文件、报表、资料及信息是真实、准确、完整和有效的。

6.4甲方对所提供的保证金具有充分的处分权,若甲方提供的保证金为甲方与其他人共有,则甲方以该保证金提供质押担保的行为已经获得其他所有必要的同意。

▲▲6.5甲方及其关联方均不属于联合国、欧盟或美国制裁名单内的企业或个人,不位于被联合国、欧盟或美国制裁的国家和地区。

甲方或其关联方被纳入联合国、欧盟或美国的制裁名单,或者其所在国家和地区被纳入联合国、欧盟或美国制裁国家和地区名单的,甲方应立即书面通知乙方。

6.6甲方保证遵守国家反洗钱法律、法规及相关政策要求,不从事涉及洗钱、恐怖融资的活动,积极配合乙方开展客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等各项反洗钱工作。

6.7甲方保证,甲方及甲方员工及代理人不以任何形式向乙方或乙方员工提供、给予、索取或收受本合同约定以外任何形式的物质利益(包括但不限于现金、实物卡、旅游等)或其他非物质利益;不将乙方提供的资金或服务以任何形式直接或间接地用于与贪腐或贿赂有关的活动;甲方如知晓任何违反本条约定的情形,应及时如实、完整、准确地向乙方提供线索和相关信息,按照乙方的要求配合相关事宜。

第七条本合同适用中华人民共和国法律(为本合同目的不包括香港、澳门和台湾地区的法律)。本合同项下争议向乙方所在地有管辖权的法院起诉,本合同“其他约定事项”条款另有约定的除外。争议期间,各方仍应继续履行未涉争议的条款。

第八条本合同自下列条件全部满足之日起生效,(1)甲方法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖章)并加盖公章;甲方为自然人的,甲方签字;(2)乙方负责人或授权代表签字(或盖章)并加盖单位印章。

第九条 担保的主合同

9.1 被担保的“债务人”为 。

9.2 本合同提供的担保适用以下第 项约定,

(1)质押

担保的主合同编号, 名称, ;

(2)最高额质押

担保的主合同编号, 名称, ,担保的最高债权额为(币种及大写金额), 。

(3)最高额质押

甲方为乙方与债务人在 年 月 日至 年 月 日期间签订的全部主合同提供最高额质押担保,甲方担保的最高债权额为(币种及大写金额), 。

前款所称主合同指,乙方与债务人□签订的全部授信业务合同□为办理 签订的全部授信业务合同。

第十条 保证金账户(账号), ,保证金金额,(币种及大写金额) ,计息方式,   。

第十一条 其他约定事项

11.1双方同意,本合同□适用□不适用第5.3条。

11.2 □各方同意将本合同第七条约定的争议管辖法院(即“乙方所在地有管辖权的法院”)修改为, 。

第十二条 本合同正本一式 份,双方各执 份。

甲方,

法定代表人(负责人),

证件种类,   证件号码,

法定(户籍)地址,

通讯地址,   邮政编码,

联系电话,

乙方,交通银行股份有限公司 分(支)行

负责人,

通讯地址,

甲方已通读合同全部条款,乙方已应甲方的要求作了详细说明,甲方签署本合同时对所有内容无疑问和异议,理解合同条款尤其是带▲▲标记条款的含义及其法律后果。

甲方(公章/签字), 乙方(单位印章),

法定代表人(负责人)或授权代表, 负责人,

(签字或盖章) (签字或盖章)

签署日, 年 月 日  签署日, 年 月 日

共有人声明条款(适用于质物有共有人的情况),(m.Gsi8.Com 工作汇报网)

本人(姓名, 证件种类, 证件号码, )系质物的共有人。本人已认真阅读并确认了本合同的所有条款,知悉并同意出质人以保证金向质权人提供担保。

共有人签字,

年 月 日

保证金条款

本条款适用于主合同项下债务人以缴纳保证金方式担保主合同履行的情形,甲方指主合同项下债务人,乙方指主合同项下债权人。第5条仅适用于主合同是额度合同的情况,

1.甲方应于 年 月 日前在账号为 的保证金账户内存入保证金(币种), (大写金额), 。

2.保证金及利息用于担保本合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及质权的费用。实现债权及质权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

3.保证金自存入保证金账户之日起即转移为乙方占有。本合同项下债务未得到全部清偿前,未经乙方书面同意,甲方不得动用。本合同项下债务到期时,乙方有权扣划保证金及其利息。

4.保证金的计息方式, 。

5.最高额质押的,乙方主债权在下列日期最早发生之日(“主债权确定日”)确定,

(1)本合同项下最后一笔主债权的发生日;

(2)乙方取消授信额度之日;

(3)保证金被查封、冻结的,查封或冻结之日;

(4)甲方被宣告破产或被撤销之日。

主债权确定日之前(包括当日)发生的主债权及其持续至甲方承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)及乙方实现债权的费用均属担保范围。

主债权的发生指乙方发放贷款、融资款或开立银行承兑汇票、信用证、保函或备用信用证。

共有人声明条款(适用于质物有共有人的情况),

本人(姓名, 证件种类, 证件号码, )系质物的共有人。本人已认真阅读并确认了本合同的所有条款,知悉并同意出质人以保证金向质权人提供担保。

共有人签字,

年 月 日

保证金合同(篇6)

甲方(采购代理机构):xx市政府采购中心

乙方(供应商):

为了方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳和退还手续,并提高采购效率。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定,甲乙双方在平等自愿的基础上协商达成以下预存保证金的协议:

第一条 预存保证金金额,收取,退还

1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证.

2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金.甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡".

3.办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金.预存保证金所孳生的利息全部上缴xx市财政.

第二条 预存保证金的使用和管理

1.除非采购文件规定另外要求,“预存保证金卡”作为乙方在参与甲方政府采购项目时递交投标文件的凭证,无需再额外缴纳投标保证金。双方同意预存款不会因乙方参加的具体采购项目所需的保证金数额而有所增减。

2.对于一些特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定不接受预存保证金卡,并要求乙方按照采购文件的规定另行交纳保证金。当项目结束后,甲方将依照法律法规及合同约定,退回该项目所收取的保证金。

3.当乙方出现国家法律法规或采购文件规定不予退还保证金的情况时,甲方将依法扣减已预存的保证金,并将其上缴至xx市财政。乙方应在参加下一个政府采购项目之前及时补足保证金,否则乙方的“预存保证金卡”将失效。

4.本卡仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目时缴纳保证金使用,不得转借、出租、抵押或用于其他任何非法用途。

5.甲方应当将预存保证金存放于经财政部门批准开设的“保证金专用账户”,遵守国家相应法律法规管理和使用,不得将其挪作他用。

第三条 争议解决方式

本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向仲裁委员会申请仲裁.

第四条 协议生效和期限

1.本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效.XX年2月18日前已发采购公告的项目,由于未在采购文件中注明相关内容,不适用本协议.

2.在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议.乙方可随时书面提出,终止协议.甲方提出终止协议,

3.在本协议履行期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款.

4.本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力.

甲方:

(盖章)

乙方:

(盖章)

法定代表人:

(签字或盖章)

法定代表人:

(签字或盖章)

保证金合同(篇7)

甲方:xx市___房地产开发有限公司

住所地:

乙方:___xx房地产开发有限公司

住所地:xx市___路

甲乙双方此前共同参与了合作开发xx市xx街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同:条 股东向股东以外的人转让出资时,须经半数以上的股东同意;不同意转让的股东应购买转让的出资,如不购买转让的出资视为同意转让;经股东同意转让的出资。

一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付___x万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。

二、保证金的留置期限为___x年,期间,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照___x的利率支付给甲方利息;担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。

三、余下保证金的归还期限为:

四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判;

五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。

甲方:xx市___房地产开发有限公司

乙方:___xx房地产开发有限公司

20xx年xx月xx日

保证金合同(篇8)

工程保证金合同范本

工程保证金是指施工单位在建设签订之前,预先交付给建设单位,用以保证施工质量的资金。

以下是合同网小编整理的“工程保证金合同”,仅供参考!

工程保证金合同范本【范本一】:工程施工保证金协议

工程名称:

甲方:

乙方(施工):

甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:

1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。

3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。

4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。(除不可抗力的因素外)。

5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。

6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。

7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。

本协议一式两份,甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。

甲方(签章):乙方(签章):

签订地点:签订日期:

工程保证金合同范本【范本二】:工程履约保证金合同

本履约保证金由合同双方于 年 月 日在 订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了 施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条 保证金额

乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币 元(¥ )作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过 支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。

第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

第五条 保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合

同相关约定退还保证金给乙方。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人或授权代理人(签字): 法定代表人或授权代理人(签字):

工程保证金合同范本【范本三】:工程保证金纠纷协议书

甲方:××××工程有限责任公司

乙方:××市××人民医院

甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议:

1.甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定,自愿放弃××××××万元保证金。

2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。

3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。

4.本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

工程保证金合同范本【范本四】:工程保证金合同

委托方:_________(甲方)开户银行:_________(乙方)建设单位:_________(丙方)

根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的`维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”

如下:

1。甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。

2。丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。

3。建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

4。工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

5。乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。

6。本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。7。本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。甲方(签章):_________乙方(签章):__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_____________签订地点:_____________丙方(签章):__________________年____月____日签订地点:_____________

附件:建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户,“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。

应交存_________元“保证金”。开户行:_________(盖章)专户帐号:______________经办人:_________(签字)_________年_________月_________日

工程保证金合同范本【范本五】:工程履约保证金合约

工程名称:遵大蓝湖国际精装房工程 甲方:

乙方(意向施工方):

甲乙双方就遵大蓝湖国际精装房工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:

1、就遵大蓝湖国际精装房工程项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元交付甲方。

2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证用于甲、乙目前已达成协议,乙方愿意承接遵大蓝湖国际精装房工程的基础装修(含辅料)的施工。

3、当工程具备施工条件,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行进场施工,甲方可不予退还保证金;实际发生的因违约等其它因数所发生的所有损失由乙方承担。

4、工程出现工程进场进度问题。因乙方造成工期延误,乙方须提前以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后确认后同意延期。

5、乙方应对其即将上岗的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责。入场后因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。

6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。

7、返还保证金。在甲方确认乙方不适合本工程施工条件或是甲方已经同意乙方签署施工合同并已经进场进入正常施工状态后可以退还保证金。

8、擅自违规转包者将扣除全部保证金;泄漏本工程信息的扣除全部保证金。在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。

本协议一式两份,甲、乙方各持一份。经双方签字或盖章后生效。

甲方(签章): 乙方(签章):

签订时间: 签订日期:

保证金合同(篇9)

出租方:(以下简称甲方)

承租方:(以下简称乙方)

甲方对酒店地上、地下停车位有权进行出租,并收取租金,乙方需要承租车位,停放车辆,甲乙双方在平等自愿的基础上,一句相关法律法规签订本合同。

第一条乙方______单元______号住户,现租用甲方(地上/地下)1个停车位,此车位所登记的车辆为__________(品牌),车辆牌照号码为_____________________。如酒店有重大接待需使用车位时,该车辆则不能停放在酒店内,需自行解决停车事宜。

第二条乙方签订本合同后向甲方申请办理停车证,必须向甲方出示身份证、驾驶证、行车证、保险公司提供的保险证明(80%以上险)及甲方认为其它应出示的文件资料。

第三条乙方租用车位的租期自______年____月____日起至______年____月____日止,车位租金为_________元/辆/月。

第四条乙方须于双方签订本协议时一次性交付半年租金,合计为人民币________元,大写_________________元整。

第五条甲方保证在本合同签订后,按合同的约定向乙方提供车位。

第六条甲方负责停车场的服务工作,保证停车位、停车场的设备设施正常运行,对停车场进行管理,制定相关停车规定,乙方应遵照执行,以保证停车正常运行。

第七条停车场只向车辆提供车位的使用权,无需为停泊车辆承担任何损坏,损毁及遗失责任。甲乙双方只构成车位场地租赁关系,不构成保管关系。乙方须锁好车门、窗,不得将贵重物品存放在车内,如车内物品丢失、损坏。由乙方自行负责。

第八条甲方对乙方违反《停车场管理规定》的行为,有权进行处罚,以确保不妨碍其它业主正常停车。

第九条乙方应按合同约定按时交纳车位租金,如逾期未交付,甲方有权采取以下措施:

1、禁止车辆进入停车场;

2、追收所欠租金,每逾期一日加收1%的滞纳金;

3、逾期五日仍未交付租金的,甲方有权终止本协议,另行出租该车位,并无需通知乙方。

第十条《停车场管理规定》为本合同附件,是本协议的有效组成,与本协议具有同等效力。

《停车场管理规定》

1、所有在停车场进出或存放的机动车辆,其驾驶员均应遵守本规定,服从车场管理人员的管理和指挥,按指定位置停放车辆,自觉维护场内的秩序。

2、入场车辆应自觉保持车场内清洁卫生,本停车场有权禁止车容不整车辆入内停放。

3、入场停放的'机动车辆,应有序停放在车位上,不得异区、异位停放。否则,本停车场有权将不安指定位置停放的车辆拖至适当地点,并由其车主承担一切费用。

4、停放在停车场的车辆,必须锁好门窗和调好防盗系统。凡现金、重要文件、贵重物品本停车场不负保管责任;车主停好车辆请勿在他人车辆旁逗留。

5、车辆离场或任何人士驾驶或移动场内任何车辆时,车场管理人员有权对其进行管理,检查。驾驶员不得以任何理由拒绝,否则驾驶人员须承担由此引致的一切责任。

6、严谨携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进入停车场。不得在停车场内清洗车辆、维护、加放燃料等行为,否则,车主将赔偿其所造成的损失,并承担可能引起的一切责任。

7、使用停车场的机动车辆及其使用人,应对由其引起的本停车场内的建筑物、设备、设施的损坏或损失负责;并在指定的时间内缴付被损坏、损失的物件的赔偿费、维修费、安装费及其他相关费用。

8、停车场使用人员须遵守和执行本停车场以书面或口头告知的一切合法条例和规定,如速度限制、高度限制、严禁吸烟等,违反者将按规定处以罚款。

9、停车场的停车位只供机动车辆停车用,禁止擅自改变车位使用功能或从事除停车以外的其他行为。

10、停车卡如有遗失,须立即向监控中心报失并支付停车卡的工本费。不得转借、涂改、伪造。否则,将收回停车卡,如事件行为有违法性质,将送公安机关追究法律责任。

第十一条本协议自双方盖、签字之日起生效,一式两份,甲乙各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方:

代表(签字):联系电话:

车牌号:

文章来源://m.03kkk.com/fanganfanwen/156843.html

上一篇:送给舅舅拜年的句子125句

下一篇:对母亲的新年祝福句子139句

相关推荐 更多 +

最新更新 更多 +