在各项法制政策的不断完整的今天,相信很多人都是离不开合同的。合同对于我们的工作以及发展有着重要的作用,你最近在搜集合同模版吗?我相信这篇文章会对您有所帮助。
工程施工合同纠纷和解协议书
一、背景
甲方(建设单位)与乙方(承包商)签订的建筑工程施工合同,由于施工过程中存在各种问题,导致双方产生了纠纷。经过多次协商和调解,双方达成了和解协议,特此书面确认。
二、纠纷的双方
甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
三、纠纷的事由
1、甲方认为乙方在施工中存在工期延误、质量不合格等问题。
2、乙方认为甲方在付款、材料供应等方面存在问题。
四、协议内容
1、甲方同意支付乙方施工合同余款,合同总额为xxxx万元,折合人民币xxxx万元,双方现场确认后办理支付手续。
2、乙方同意按照施工合同的要求完成剩余的工程,确保工程质量和安全。
3、双方同意在签署本协议后,互不追究对方的责任或权利,互不干扰对方的正常经营和生产活动。
4、本协议自双方签署之日起生效,具有法律效力。
五、协议的履行
1、双方应按照约定的内容和时间履行协议。
2、如遇不可抗力因素导致协议无法履行,双方应及时通知对方,并在条件允许的情况下尽力协商解决问题。
3、如遇双方无法就履行协议标准达成一致意见,可选择向有关机关或法院诉讼解决。
六、其他
1、本协议一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等效力。
2、本协议内容如有未尽事宜,双方应按照诚信原则予以处理。
3、本协议自双方签署之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签署日期: 签署日期:
工程施工合同纠纷和解协议书范文
甲方:_________________公司
乙方:_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司 乙方:____________公司
________年_____月_____日
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方: XXX 地址: XXX
乙方: XXX 地址: XXX
鉴于甲、乙双方再 XXX 工程施工合同中,在工程款、工期、质量等方面存在争议,双方为了及时解决纠纷,维护双方合法权益,达成如下协议:
一、争议事项
1、工程款争议
甲方认为乙方存在未按照合同约定进行工程款支付的情况;乙方认为甲方存在未按照实际工程情况和合同约定进行工程款支付的情况。
2、工程竣工时间争议
甲方认为乙方存在工期拖延的情况;乙方认为因甲方多次变更设计,致使工程工期延误。
3、工程质量争议
甲方认为乙方存在工程质量问题,未能达到合同约定标准;乙方认为甲方未按照合同约定建造要求给予建造条件。
二、解决方式
1、工程款争议
双方经协商一致,甲方支付乙方 XX 元,作为补偿乙方工程款的差额。
2、工程竣工时间争议
双方经协商一致,甲方支付乙方 XX 元,作为乙方加班加点、配合项目管理等领域的补偿。
3、工程质量争议
双方经协商一致,甲方支付乙方 XX 元,作为乙方加强工程质量管理等方面的奖励。
三、协议生效
本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效,协议正本一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
(以下无正文)
甲方(盖章、签字):
乙方(盖章、签字):
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:××××有限公司
乙方:××建筑工程有限公司
鉴于双方在××××项目中存在施工合同纠纷,双方通过友好协商并经律师共同起草,特达成以下协议:
第一条、协商背景及目的
双方之间,因××××项目施工工程建设所发生的施工合同纠纷,为保障双方合法权益,促进和双方沟通,特制定本协议。
第二条、基本原则
双方应友好协商,诚信合作,共同承担责任,积极寻求和解,达成互利双赢的协议方法,以尽快解决纠纷,保障项目正常进行。
第三条、和解内容
1、双方同意在工程施工合同纠纷中寻求和解,撤销各自所提起的所有物料瑕疵、工程安全事故、工期违约、质量不达标等纠纷和法律诉讼,并自愿接受和解裁决;
2、本次和解内容不包括已经完成支付的费用及已完工的工程项目。
第四条、和解方案
1、甲方同意向乙方支付你方按合同约定应支付的款项,合计人民币××万元,由甲方于×年×月×日一次性支付到指定账户;
2、乙方同意在和解款项到账后,其诉讼请求中全部视为撤回,并且双方相互签署自愿履行协议书,作为本协议附件;
3、甲方确认已将本次和解款项支付完成,并同意乙方因本次纠纷咨询和解律师费用人民币××万元(大写:人民币××万元)由甲方支付。
第五条、和解的生效
1、本协议自双方签字、盖章之日起生效;
2、本协议是双方对和解的全面协议,代表本次和解的全部协议,任何与本协议相反的条款都应被认为无效或不存在;
3、本协议所述内容和生效日期都适用于合同规范的补充条款,生效日期为X年X月X日。
第六条、未尽事宜
本协议未尽事宜由双方修改或补充条款,双方共同商定后生效。
第七条、合同争议的解决
本协议的签署和解释属于中国法律法规的管辖范围,发生任何争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能解决再提交有管辖权的法院解决。
甲方(盖章)
代表人:
日期:
乙方(盖章)
代表人:
日期:
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:×××有限公司
地址:×××
法定代表人:×××
电话:×××
乙方:×××工程有限公司
地址:×××
法定代表人:×××
电话:×××
鉴于:甲、乙双方于××年××月××日签订了×××项目工程施工合同,经过一段时间的施工,双方产生了合同纠纷。
经双方协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定以及本协议的约定,本协议旨在解决甲、乙双方在工程施工合同履行过程中所发生的争议,统筹协调双方利益,达成和解,维护合法权益,进一步促进双方友好合作和谐发展。
一、纠纷的核心问题和解决措施
(一)纠纷核心问题
1. 甲乙双方未能按照合同约定的工程进度和工程质量要求完成工程项目,导致工程无法按时交付。
2. 甲方迟迟未支付乙方工程款,导致乙方资金链紧张。
(二)解决措施
1. 甲、乙双方都承认在工程施工过程中存在一些问题,需要通过解决问题来达成和解。
2. 甲、乙双方同意按照合同约定,对工程进度和工程质量进行重新确认,并重新制定工程进度和质量保证措施,以确保工程能够按时交付。
3. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,解决乙方资金链紧张的问题。
二、问题解决条款
(一)工程进度和质量重新确认
1. 双方同意对工程进度和质量进行重新确认并达成一致意见。
2. 双方需在×××天内签署具体的工程进度和质量保证措施,约定具体的工程进度和验收标准。
(二)工程款支付
1. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,总额为×××万元。
2. 工程款的支付应按照合同约定的方式和时间进行。
(三)解决纠纷的费用
1. 本协议的签订、履行及执行所产生的费用由双方共同承担。
2. 在签订本协议的同时,双方已经确认并支付了包括诉讼费用在内的全部纠纷解决费用。
三、附则
1. 本协议自签署之日起生效。
2. 在本协议履行期间,如甲、乙双方在履行过程中发生了任何争议,双方应友好协商解决,如协商无法解决,双方可以按照合同约定或者《中华人民共和国合同法》的规定进行仲裁或诉讼。但双方同意优先采取和解的方式解决争议。
3. 在本协议履行期间,如甲、乙双方恶意违约、拖延履行或者强制执行,给守约方造成了经济损失,损失的惩罚金由违约方承担。
甲方:×××有限公司(盖章)
法定代表人:×××
签署日期:××年××月××日
乙方:×××工程有限公司(盖章)
法定代表人:×××
签署日期:××年××月××日
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:某某建筑工程有限公司
地址:XX市XX区XX路XX号
法定代表人:XXX
乙方:某某工程承包有限公司
地址:XX市XX区XX路XX号
法定代表人:XXX
为了解决甲乙双方在合同履行过程中所发生的纠纷,根据《合同法》的有关规定,经双方协商一致,特达成以下和解协议:
一、纠纷原因及处理
1. 甲方自2019年6月25日起,与乙方签订了一份建筑工程承包合同(合同号:XXXXX-XXXXX),乙方承担本工程的施工任务。合同约定:乙方应于2020年6月25日前完成相关建筑工程。合同签订后,双方共同对供货、施工、验收、结算等事宜进行了详细协商,并在合同中提出了明确的约定和要求。
2. 在工程施工中,由于甲方未按照合同约定的质量标准对项目进行质量监管和验收工作,导致乙方施工中遇到的许多问题无法及时得到解决,直接影响了工程施工质量和进度的推进,因此,乙方多次向甲方提出了构建协同机制的建议,但未得到甲方的积极响应。
3. 在合同履行过程中,双方存在了工程进度滞后、工程质量不达标、工程变更等纠纷事项,甲乙双方应完全自行承担此等责任。经双方协商一致,自甲方向乙方支付200万元相应违约金之日起,各自承担其各自责任之外,在此和解协议书的达成之日起,不再做相应核算或索赔。
二、协议的实施细节与要求
1. 协议的生效条件:该协议生效的前提条件是,甲乙双方确认书正式签署并盖章有效。
2. 协议的实施年限:该协议从双方签署后生效。履行期2018年起,至2021年6月25日,履行期间内各方均应认真履行协议的相关条款并及时清算欠款。
3. 违约和解决:如果协议中所约定的事项未能实现,或一方未按协议约定负责执行,导致另一方遭受损失的,应根据违约方的具体情况和违约情况,进行协商解决,直至确认实现。
4. 协议的变更、撤销和终止:本协议的任何一方在协议执行期间,需要对协议进行变更、撤销或终止,必须经过双方书面协商并达成一致意见后,并经以协议的形式确认后生效。
三、其他
1. 本协议各方在履行协议时应本着公平、公正、诚实守信的原则,暂不设任何相关争议解决的仲裁机构。
2. 本协议一式三份,甲方、乙方各持一份,第三份存放于双方委托的第三方机构保管。
3. 本协议未尽事宜,应参照《中华人民共和国合同法》和有关法规的相关规定处理。
(以下空白)
甲方单位盖章: 法定代表人(签字):
乙方单位盖章: 法定代表人(签字):
日期:20XX年XX月XX日
地点:XX市XX区XX路XX号
2022工程施工合同纠纷和解协议书范文是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书范文能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
甲方:_________________公司
乙方:_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司
乙方:____________公司
________年_____月_____日
2022工程施工合同纠纷和解协议书模板是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书模板能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
甲方:_________________公司
乙方:_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司 乙方:____________公司
________年_____月_____日
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:××建筑有限公司
乙方:××装饰工程有限公司
地点:××市
经过双方友好协商,本着互惠互利的原则,特就工程施工合同纠纷达成如下协议:
一、纠纷背景
甲方与乙方签订了一份建筑工程施工合同(以下简称“合同”),约定了乙方完成某楼盘的装修工程,总价款为××万元,工期从××年×月×日开始,至××年×月×日结束。但在工程施工过程中,甲方发现乙方存在延误工期、工程质量不符合要求等问题,经过沟通协商后未能达成一致意见,双方产生了争议。
二、争议解决方式
甲乙双方同意,采用和解方式解决纠纷,撤销起诉,进行和解协商。
三、争议解决内容
1、 工程质量问题:乙方承诺,在××年×月×日前对存在的工程质量问题进行整改,并保证符合相关规定和标准,以配合甲方验收。
2、 延误工期问题:乙方承诺,对由于自身原因导致的工期延误进行补偿,并按照已经确认的施工工期进行工程完工、验收。
3、 价格问题:甲方与乙方协商后,乙方同意按照双方协商达成的新的价款标准,重新制定付款计划。
4、 保证金问题:甲方同意在收到经乙方确认的工程质量达到要求后,将装修工程施工合同保证金退还给乙方。
四、履行方式
1、 工程质量问题:乙方须在××年×月×日前提交整改计划,并在××年×月×日前完成整改工作,甲方以当地相关标准进行验收。
2、 延误工期问题:乙方承诺,按照新的工程完工时间表履行合同义务。
3、 价格问题:甲方与乙方协商制定新的价款标准,并按照新的价款标准重新制定付款计划,保证按时足额支付。
4、 保证金问题:乙方完成工程施工后,甲方验收合格并确认后,将退还合同保证金。
五、其他约定
1、 本和解协议书自双方签字生效,双方应在××日前履行协议内容,以消除争议。
2、 如在履行过程中遇到任何问题,应及时协商解决,保持沟通,避免影响工程进度。
3、 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:××建筑有限公司 (盖章) 乙方:××装饰工程有限公司 (盖章)
签署日期:××年×月×日
工程施工合同纠纷和解协议书
一、纠纷背景
[甲方]和[乙方]签订了《工程施工合同》(以下简称“合同”),合同双方约定,[乙方]为[甲方]提供[工程]的设计、施工、监理等服务,并按照双方商定的工程进度和质量标准完成工程。该工程工期为[日期]到[日期],合同总价为[合同价格]元。但在工程施工过程中,由于[种种原因],双方产生了争议。后经双方协商,愿意以和解的方式解决争议。
二、纠纷联系
根据《工程施工合同》相关条款,[甲方]认为[乙方]在工程施工中存在如下问题:
1. 工程质量不符合合同约定标准;
2. 工程进度严重滞后,导致[甲方]承担了额外费用;
3. [乙方]存在违约行为,造成损失。
而[乙方]则认为,[甲方]多次更改了合同约定要求,导致施工进度受到影响,同时,[甲方]未能及时支付工程款项,也影响了施工进度。[乙方]认为,自己在工程施工中按照合同约定标准完成了工程,但[甲方]未按时支付工资,严重影响了[乙方]的正常施工。
三、解决方案
因此,双方经深入协商,并结合合同约定内容,制定了如下方案:
1. 工程质量问题
[乙方]承认工程质量存在问题,愿意承担相应的责任,并按照提出的整改措施进行整改。同时,[甲方]应在整改后验收合格后,按照合同再行支付相关款项。
2. 工程进度问题
[双方]分别承担各自因工程滞后所产生的额外费用。
3. 违约行为
[乙方]承认存在违约行为,并愿意承担相应责任和损失。双方商定,违约行为所涉及的金额为[金额]元。[甲方]将退回[乙方]相应的保证金,并支付[乙方]尚未结算的工程款项[金额]元。
四、协议效力
1. 合同仍然有效
本和解协议书是在《工程施工合同》基础之上,由双方均认可的友好和解协议。本和解协议书对双方原合同的约定不发生任何改变或影响。[甲方]及[乙方]在执行合同约定的其他相关事宜时,仍应按照原合同规定执行。
2. 争议解决
本和解协议书为在双方友好协商下达成的两全其美的协议,[甲方]及[乙方]均认可并尊重并采取相应行动。本和解协议书对于今后任何一方产生的任何争议均无约束力,相关争议可继续按照合同约定的争议解决方式予以处理。
3. 协议生效
本和解协议书应由[甲方]及[乙方]签字盖章后生效。本和解协议书不得被双方否决。
[甲方]: [乙方]:
签字: 签字:
日期: 日期:
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:(委托人)_________
乙方:(承包人)_________
鉴于甲乙双方因工程建设施工合同纠纷产生争议,经过友好协商,双方同意通过以下条款予以解决:
一、协议双方在此确认,本协议为解决双方之间有关施工合同纠纷所达成的和解协议,对于未涉及本协议内容的事项,双方仍按照有关法规和施工合同约定的内容执行。
二、甲方同意将原工程合同项下的所有权、使用权、享有权等一切权利转让给乙方,乙方对此表示感谢。
三、甲方同意支付已经完成的工程款项和材料款项,并同意承担未完成工程的罚款和赔偿。
四、乙方承担改进工程的费用,并承担追索主体的责任。
五、双方同意放弃其他任何与工程建设施工合同纠纷有关的权利和诉求,双方不得以任何形式继续或重新提出有关工程建设施工合同纠纷的诉求。
六、甲、乙双方同意,如若依据本协议所约定的事项未按期或未按照约定完成,则一方有权向人民法院提起诉讼。
七、本协议自签署之日起生效,并对双方均有约束力。
八、解决有关施工合同纠纷的诉讼及其他费用由双方自行承担。
甲方(委托人)签字:____________
乙方(承包人)签字:____________
签订日期:____________
以上是本次工程施工合同纠纷和解协议书的主题范文,希望可以帮到大家。
相关推荐 更多 +
最新更新 更多 +