合同里面要有什么内容呢?随着我国经济的快速发展,在和他人合作之前,我们要带上合同范本,经过多次优化栏目小编为您制作了这份精选的“劳务合同”,愿这会对你有所助益!
安装合同怎么写?以下是我们给你的范文格式参考。
甲方:
乙方:
为了确保水电工程预留预埋,安装顺利完成,按照标准规范要求完成施工任务的总体目标,同时为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,本着平等互利互惠的原则签订本合同。
双方共同遵守:
一、工程名称,岷东城区棚户区改造(二期)工程。号楼标准层(富牛镇)。
二、号楼标准层水电图所有预留预埋 及二次安装,消防及预留预埋,由乙方承接。
三、乙方不含制作盒子、泡沫、套管。
四、工程单价:每平方 元,标准层面积最终劳务方结算为准,其中含进度、安全奖 元/㎡。
五、木工程付款方式以工程劳务和重庆达康签定的工程劳务,分包合同为准。乙方不准因为工资没有到位闹事或停工,乙方必须写承诺书。
六、乙方如半途退场,保证金不退还所有人工和工资,不给以结算,作为违约金,(不退,不结算)并且还要赔偿甲方一切损失。
七、签合同时,乙方须交保证金肆仟元整,主体六层,完工退还。
八、乙方不准任何理由(天气热或其它原因)跟不上进度。
九、乙方安全责任,进入施工现场,必须严格遵守各类规章制度和操作程序,如乙方任何罚款都由乙方承担。
十、乙方承包后,自负盈亏,风险自担,文明施工,工完料清。
十一、乙方承包后,工具、机械自带。
十二、安全事故:有劳务方买建安险,若发生意外(事故),除保险合同赔偿的费用外,甲方将以乙方的安全奖励 元/平方米作为赔偿,不足部份由乙方补足,节余的安全奖励由乙方领取,若无安全事故,则安全奖励 元/平方米全额领取。
十三、停电、下雨等人力不可抗拒的自然因素,甲、乙 双方各自承担责任。
十四、本合同一式两份,甲、乙双方 各执一份。未尽事宜双方协商解决。
十五、本合同自双方盖章、签字之日起生效,至财务结算清账目终止。
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
身份证号: 身份证号:
联系电话: 联系电话
年月日 年月日
第2篇:安装合同猜你正在找安装合同的怎么写?那么就给你这篇范文参考。
编号: ______________
发包人:_______________________________________________________________________
承包人:_______________________________________________________________________
分包工程名称:_________________________________________________________________
施工地址:______________________________________________________________ 区(县)
发包人(全称):_____________________________________________________________
承包人(全称):_____________________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1·1工程名称:__________________________________________________________________
1·2工程概况:_________________________________________________________________
1·3分包工作内容:____________________________________________________________
范围包括:_____________________________________________________________________
1·4 工程监理单位 (全称):_____________________________________________________?_______________________________________________________________________________
第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条 合同工期开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条 合同价款
4·1合同价款为:_________元(人民币)?大 写:_________元?
4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划“√”):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
( )4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
( )4·2·2以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据:
①定额工资单价为:
瓦 工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢 筋 工_____元/工日;
砼 工_____元/工日;油 工_______元/工日;抹 灰 工_____元/工日;架 子 工_____元/工日;
水 暖 工_____元/工日;电 工______元/工日;壮 工_____元/工日;_______;_______;_______ ;
② 按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中, 地上结构:_____元/M2;地下结构:_____元/M2;初 装 修:_____元/M2;水 电:______元/M2;________; _________;
③分项工程承包:
外墙面砖:_______元/M2;屋面防水:_______元/M2;
水磨石地面:_______元/M2;水泥砂浆:_______元/M2;
内墙普通抹灰:_______元/M2;________;________;________.?
( )4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)??
( )4·2·4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按________________标准补偿。
4·3对合同价款内容的明确:_______________________________________________________________
第五条 合同价款的结算和支付
5·1 结算、决算资料:
5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5·2合同价款的结算和决算:
5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。
5·2·2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
5·3合同价款的支付:
5·3·1合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。
5·3·2分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的8%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5·3·3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5·3·4办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6·1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6·2重大伤亡及其他安全事故处理:
6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6·2·2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
6·3对本工程的安全生产标准,双方约定如下:________________________________________________.
第七条 工程质量、验收与保修
7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
7·4对本工程的质量标准,双方约定如下:____________________________________________________.
第八条 工期延误
8·1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
●因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
●设计变更和工程量增加;
●发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
●承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;
●一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;
●发包人同意工期顺延的其他情况。
8·2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
8·3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:
第九条 文明施工
9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
9·3对本工程的文明施工标准,双方约定如下:________________________________________________.
第十条 材料机具供应1·1本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________________________________
承包人自备的工具为:______________________________________________________________________
双方确认防护用具由______________承担。
1·2由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(4米内)。
1·3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
1·4对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________
第十一条 文物保护对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。
第十二条 发包人的权利及义务
12·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12·2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
12·3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
12·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12·5负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
12·6负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。
12·7负责组织工程的验收工作。
12·8本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
第十三条 承包人的权利和义务
13·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过6周岁。
13·2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
13·3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___ %,服从发包人的统筹安排,统一调动。
13·4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
13·5承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
13·6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
13·7承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。
第十四条 违约责任
14·1发包人违约责任
14·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
14·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
14·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
14·1·4发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
14·2承包人违约责任
14·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
14·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
14·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “√”):
1、向北京仲裁委员会申请仲裁。
2、向 ___________人民法院起诉。
第十六条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十七条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。
第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
甲方:
乙方:
年 月 日
年 月 日
第3篇:安装合同下面由范文网的作者为你提供安装合同的写法。
甲 方:
乙 方:
一、受甲方委托,乙方为其安装以下1个项目共2台电梯:
项目1
项目2
二、安装周期
经乙方安装人员现场测量,土建符合要求,具备近点施工条件后,进点开工至交付试运行:项目1总工期为10天; 项目2总工期为20天。
三、付款方式(按项目分批付款)
1、乙方开工报告办理完毕,进点安装后三天内甲方支付安装总金额的30%。
2、电梯慢车调试后三天内甲方支付安装总金额的30%,电梯快车调试后再支付10%
3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后,甲方必须支付乙方安装总金额的40%。
四、安装施工中双方的责任与费用分担
1、乙方责任:
(1)负责电梯设备的安装工作,电梯设备的调试工作;
(2)提供电焊氧割设备;
(3)参与甲方和其他有关部门(含厂检及建委验收)对电梯设备所进行的安
装工程验收工作;
(4)负责所需的`施工工具;
(5)遵守施工现场的有关制度;
(6)配合甲方整理电梯验收相关资料;
(7)严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险 ,所有人员必须持证上岗;
(8)服从甲方及现场项目业主的管理,任何涉及本合同的工作或须增加工程
量必须向甲方上报,由甲方出面与业主沟通;
(9)工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款500元/次。
(10)在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款,由施工队自己承担。
2、甲方责任:
(1)协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房;
(2)协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费;
(3)负责电梯相关土建需整改项目;
(4)负责电梯验收相关资料及费用;
(5)负责电梯安装过程中的管理与协调工作,特别是安全及质量监督工作。
五、违约和赔偿
按《经济合同法》的有关规定执行,电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收,如安装质量原因导致复检,除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。
乙方人员如发生安全责任事故,由乙方自行承担,如甲方因此受到损失的,按实际发生额由乙方赔偿。
六、合同生效:本合同一式两份,甲乙双方各执一份;双方签字即生效。
甲 方:
经办人:
日 期:
乙 方:经办人:日 期:
第4篇:安装合同合同编号:
变压器安装工程承包合同
建设方:施工方:工程名称:议定日期:签定地点:
年月日
变压器安装施工合同
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定,甲方同意将工程交由乙方承包,为明确双方权利义务,经双方协商一致,现签订本合同,共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
一、
二、
第三条 工期
本工程期限自合同签定、预付款支付、甲方土建完成,场地交给乙方施工后至 个工作日止。由于甲方的原因或不可抗力所延误的工期,经甲乙双方签证认可后,可对工期进行调整。
第四条 工程合同价款: 本工程合同价款为可变价。工程预算总造价为:元;大写金额: 。工程发生设计变更,因此而增加的工程量按本合同第十一条规定的计价办法确定增加工程量的结算价款。
第五条 材料、设备供应
一、由乙方提供的材料、设备均须具备出厂合格证明并满足工程施工的要求,经甲方项目负责人或监理公司检查签证后方可进场。已进场的物资,若发现有不合格者,乙方应迅速将其运出场外。
二、具有合格证的材料,如一方对材料有异议,提出对材料进行检验,另一方应积极配合,如检验属合格产品,其检验费用全部由持有异议一方负责,否则由采购方承担。
三、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的材料、构配件等,均不得用于本工程。
四、施工中,由于工程设计变更造成乙方采购的材料或设备不能使用,甲方需按承包方式: 承包范围: 第二条 工程承包范围及承包方式
材料或设备的实际采购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方给予乙方相应的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条 工程质量和检查验收
一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方项目负责人和监理工程师的监督检查,工程质量应达到国家规定的质量标准。
二、甲方确定的项目负责人和监理工程师,应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知乙方。
三、乙方确定的施工现场负责人、技术人员和管理人员,应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知甲方和监理公司。
四、隐蔽工程由乙方自检后,填写《隐蔽工程验收单》,通知甲方和监理公司检查验收,甲方和监理公司在接到通知后24小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。甲方和监理公司未按时到场检查验收,乙方经自检合格,并由乙方现场施工负责人、质检人员及技术管理人员在施工记录上签字后,即可继续施工,甲方和监理公司应予承认并办理检验合格手续。如事后甲方要求复检,复检合格者,其费用由甲方负责;不合格者,其费用及由此而造成的工期延误和其他损失均由乙方负责。
五、乙方应积极配合甲方做好各分项工程中间验收,并办理中间验收签证,该签证作为竣工验收的依据之一。
六、工程验收,应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据。
七、工程各阶段验收时,如发现有不符合质量要求,需返工的,应分清责任。属乙方责任的,由乙方负责修好后再进行检验,竣工日期以最后检验合格的日期为准。
八、双方对工程质量有争议时,应提请质量监督部门裁决,裁决费用及因此造成的损失,由败诉一方承担。
第七条 施工依据及设计变更
一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,甲、乙双方不得擅自修改。
二、施工图的重大修改变更,必须经甲方批准及设计单位同意,并于修改前2天办理设计变更通知单。设计变更通知单经甲方签证后,乙方才可实施。设计变更通知单和修改图纸发出份数与施工图份数相同,并作为合同补充文件。
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,可提出修改设计的合理化建议,经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施。
四、在工程施工中发生下列情况之一时,乙方必须立即以书面形式通知甲方,要求确认。
(一)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,设计文件所标明的施工条件与事实严重不符。
(二)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明不符。
(三)设计图纸和说明文件中未明确的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
第八条 工程保修
自工程验收合格之日起 个月内,乙方对其所承包工程承担保修责任。
第九条 甲乙双方职责
一、 甲方
(一)组织乙方和设计单位参加的施工技术交底,并作好三方签署的交底记录,于签订后3日内送有关单位。
(二)审核施工组织设计(施工方案)和进度计划,根据施工进度及时向乙方支付工程进度款。
(三)对工程进度、工程质量、安全施工、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查。
(四)负责设计图纸问题处理,设计变更的签证,工程中间验收、隐蔽工程验收签证。
(五)组织工程竣工验收,并按合同规定日期配合乙方办好结算工作。
(六)组织工程验收前的施工技术资料审查工作。
(七)协助乙方排除工程施工期间外界对工程施工产生的干扰。
(八)工程停建缓建时,负责组织乙方及有关单位协商解决有关事宜。
(九)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而造成的责任由甲方负责。
(十)负责提供符合国家规定施工条件的作业环境,否则因此造成的工期延误及由此造成责任由甲方承担。
二、乙方
(一)负责向各施工班组负责人、施工管理人员、技术人员、施工人员进行全面的技术交底,并做好记录。
(二)编制施工组织设计(或施工方案),施工进度计划,材料、成品、半成品等进场计划、隐蔽工程验收单、开工报告、竣工报告等,并及时送甲方。
(三)在开工前办理工程施工报建手续,负责工程材料、成品、半成品安装前的检查工作。
(四)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完成工程。
(五)提供验收技术资料,参加工程验收,办理工程结算。
(六)确保施工技术资料填写合格和真实,负责继续完善验收中发现不合格的施工记录并及时移交甲方。
(七)严格遵守各项安全工作规程,做好施工安全措施,确保安全施工。施工中造成的安全和质量事故,责任由乙方承担。
(八)加强现场施工管理工作,做到文明施工,不损害当地群众利益,杜绝违法乱纪的行为。各分项工程完成后,及时清理好场地。
(九)在保修期内接到甲方申诉,应迅速组织有关人员赴现场调查,对属于乙方责任的问题,负责无偿修理。
第十条 工程竣工及资料移交
一、乙方在工程施工完毕并通过自检后,用书面形式向甲方提交竣工报告,竣工报告必须经监理公司审核,甲方确认。竣工日期以经甲方确认的,由监理公司签发的工程移交证书上指明的竣工日期为准。
二、乙方向甲方提交竣工报告的同时必须移交施工技术资料,否则其竣工报告将被拒绝,该工程被视为未竣工。
三、乙方必须按达标投产的有关要求移交施工技术资料(一式二份):
(一) 竣工验收签证书、工程施工组织设计、施工图会审记录、施工技术交底记录、开工报告、竣工报告、设计修改通知单、中间验收检查记录及签证、代用材料清单及签证、工程质量(安全)事故处理记录、设备移交清册。
(二)合格证、施工记录及试验报告。
(三)按实际施工内容修改后,加盖竣工图章的完整的竣工图纸。
四、工程竣工验收合格,甲方按本合同确认该工程后,乙方负责在3个工作日内将工程相关文件移交供电部门,协助甲方办理送电手续。
第十一条 工程合同价款的支付与结算
一、工程合同价款
工程合同价款按下列标准计算:
(一) 执行定额或标准为
电气部分执行:
土建部分执行:
工程设计费执行:
(二)设备材料价采用施工期内《工程造价信息》的发布价,没有发布价的,按
双方在前审定的预算书的价格作为结算价格。
(三)本合同增加的工程量的价款须经建设方和施工方共同确认。
(四)甲方提出赶工,工程竣工后,乙方可按上述定额标准收取工程赶工措施费。
二 、工程合同价款的支付与结算
合同签定后甲方按工程总造价的取整支付工程设备采购定金给乙方,工程竣工经验收合格后乙方根据实际发生的工程量和本工程合同价款出具工程结算书。经双方确认后,甲方按确认后的结算价一次付清工程余款。乙方在收到甲方工程余款后的三个工作日内将竣工资料移交甲方和供电部门,并配合供电部门完成本工程验收工作。
承包金额调整原则
施工过程中经业主/监理单位批准的设计变更、现场签证允许进行调价,调价
第5篇:安装合同关于安装合同的写法,可以参考本页面的所有内容。
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,本着节约能源·保护环境·互惠互利的原则,就太阳能销售安装工程事宜,达成如下协议:
一、工程概况:
本工程共安装太阳能 台
工程造价:
项目:太阳能
单价: 计量单位:台 数量: 台
总计造价:
二、结算方式:
1.甲方自本合同签订之日起日内向乙方支付工程总价 %预付款,计人民币(大写) 元。
2.设备安装完成投入使用后支付合同总价 %工程款,计人民币 (大写) 元。其余工程款半年内付清。
三、售后服务:
1.乙方提供的产品,主机终生保修,其它附件五年内保修,在保修期内凡属产品质量问题,出现故障造成维修所发生的一切费用,均由乙方承担。
2.保修期内,非产品质量问题造成的维修及保修期外的
维修,乙方及时上门服务,维修所发生的材料及服务费用由甲方承担。
3.因不可抗力造成的故障·事故甲乙双方协商解决。
四、双方责任和义务
1.甲方责任和义务:免费提供存放工具·物品的场所,保证施工人员正常出入施工场地。负责保护好太阳能的一切物品。
2.乙方责任:乙方保证其提供是经检测·实验合格的产品,并在各方面符合合格规定的质量·规格和性能要求。
五、合同纠纷解决方式
双方因履行本合同发生争议,应友好协商解决,协商不成活不愿协商时,双方一致同意提交乙方所住所地人民法院诉讼解决。
六、合同终止·合同变更与修改
1.当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务,合同自动终止。
甲方:乙方:
年月日
【摘要】劳动合同与劳务合同是极易混淆的两种合同,都是以活劳动为给付标的的合同,在实践中很难将之正确区分开来;但二者有着本质的不同。劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系,明确双方权利义务的协议。劳务合同有广义与狭义之分。广义的劳务合同是指一切与提供活劳动服务(即劳务)有关的协议。狭义的劳务合同仅指一般的雇佣合同。劳动合同又是从雇佣合同发展而来的。因此,正确的区分这两种合同无论在理论上还是在实践上都有着重要的意义。
案例1: 张某是一名驾驶员,5月通过劳动力市场应聘到某劳务公司,该劳务公司主要经营项目是向其他企业输出劳务。张某与该劳务公司签订了三年劳动合同。207月,某运输公司需驾驶员一名,劳务公司遂与运输公司签订了一份劳务输出协议,协议约定运输公司每月向劳务公司支付一定费用,劳务公司扣除管理费后,余额为张某发放工资、缴纳保险,劳务输出期限为一年。张某于是到运输公司从事驾驶员工作。3月,张某患急性阑尾炎住两周,其到医保部门报销医疗费时,被告知单位欠缴医疗保险,医疗费用无法纳入社会统筹。张某认为此期间其一直为某运输公司提供劳动,该公司应承担赔偿责任,遂以运输公司为被诉人提出仲裁申请。
案例2: 龙红梅系福建省三明市梅列区梅城运输队的经营者,从事货物运输经营活动。11月,龙红梅从三明市电力工程物资公司处承接了运输水泥电线杆至尤溪县的业务。11月12日,龙红梅雇佣长期为运输队装卸的林木德、张毓鸣卸水泥电线杆。次日晚,林木德与龙红梅通过电话后,邀请了与龙红梅素不相识的邻居钟金贵一起参加。1911月19日下午,林木德、张毓鸣、钟金贵在尤溪县汤川乡卸车过程中,钟金贵被水泥电线杆压死。年1月9日,钟金贵家属向尤溪县劳动局申请,要求对钟金贵死亡做出工伤事故认定。1月18日,尤溪县劳动局做出“钟金贵为因公死亡,其事故单位是梅列区个体运输户龙红梅”的认定。龙红梅不服,于2000年2月14日向三明市劳动局申请复议,被复议机关维持后遂提起行政诉讼。
上述案例提出这样的问题:类似的纠纷到底是劳动合同还是劳务合同?二者有何不同?自然地成为理论界、实务界探讨、争议的焦点,这些问题也并成为司法实务领域的疑难问题。故,本文试图对这一问题进行探究。
劳动合同是在社会生产中产生的一种法律制度。它源于传统民法中的雇佣合同,“由雇佣契约到劳动契约,乃是一种社会化的进程1”。自从资本主义生产方式出现以后,劳动合同就成为各国立法的一项重要内容。先是少数工业化国家在民法中承认了劳动合同的法律效力,之后,1900年自比利时颁布劳动契约法开始,许多资本主义国家相继颁布了劳动契约法2,并在劳动法中规定了专门的劳动合同法或在劳动法典中列有劳动合同的专章,具体规定劳动合同的内容和形式,以及订立、变更和解除的.条件和程序。现在,世界上很多国家都已有了劳动合同的立法,把劳动合同作为调整劳动者和用人单位关系的一种法律制度确定了下来3。我国自1986年开始,按照《国营企业实行劳动合同制暂行规定》开始实行劳动合同制。
那么,什么是劳动合同呢?目前,对劳动合同的定义已基本取得共识。根据《布莱克法律辞典》对劳动合同的法律定义:“劳动合同是雇主与雇员之间就劳动管理、工作条件、工资、津贴和奖惩做出的约定4”。我国有学者认为:“劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系,明确双方权利义务的协议5”。有称“劳动合同为劳动契约,是劳动者与用人单位之间确立劳动关系,依法协商达成的双方权利和义务的协议6”。也有称“劳动合同为劳动契约,是劳动者与用人单位就劳动的权利义务方面达成的协议7”。我国《劳动法》第16条将劳动合同定义为:“劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系,明确双方权利义务的协议”。因此,可以看出,劳动合同是确立劳动者与用人单位之间存在劳动关系的法律形式,是组织社会劳动、合理配制劳动力资源、稳定劳动关系,促进社会生产力发展的重要手段。根据这一协议,劳动者成为用人单位的一员,有义务完成用人单位的生产任务、工作任务,并有义务遵守劳动纪律和内部规章制度;而用人单位则有义务支付劳动报酬,提供劳动条件、劳动保护及保险、福利等待遇8。
可见,劳动合同有其明显不同于民事合同的法律特征:
1、劳动合同主体具有特定性9。劳动合同的主体一方必须是用人单位。这主要是指:企业、个体组织,同时也包括与劳动者签订劳动合同的国家机关、事业单位和社会团体10。主体的另一方须是劳动者本人,即必须是16周岁以上,具有一定劳动能力的劳动者,包括本国公民、外国人和无国籍人11。
2、劳动合同的双方当事人具有职责上的从属关系12。劳动合同订立后,劳动者即被招收为用人单位的成员,产生人身从属关系,对内享受本单位职工的权利并承担本单位职工的义务,对外以单位的名义从事生产经营的管理活动。
3、劳动合同是双方有偿合同13。在劳动合同中,劳动者必须为用人单位提供劳动,用人单位必须为劳动者支付报酬,故为双务有偿合同。
4、劳动合同的主要条款具有法定性14。为了稳定社会秩序,保护劳动者的合法权益,各国对劳动合同的主要条款:如劳动时间、劳动保护条件、最低工资、休假都做出了规定,当事人必须遵照执行。
5、劳动合同在一定条件下,往往涉及第三人的物质利益15。这一特征是由劳动力本身再生产的特点决定的。劳动合同的内容不仅限于当事人权利义务的规定,而且还要涉及劳动者亲属在一定条件下享有的物质帮助权:如子女就业、住房、生育及工伤、死亡时的物质帮助等16。
实践中,人们通常将提供活劳动服务的过程称之为劳务。与劳务有关的合同很多,除了雇佣之外,尚有承揽、出版、运送、委托、行纪、居间、寄存、仓储等17。劳务合同的概念很宽泛,目前尚没有明确统一的法律定义。笔者认为:劳务合同有广义与狭义之分。广义的劳务合同是指一切与提供活劳动服务(即劳务)有关的协议。它属于民法调整的范畴,该合同标的是劳务。有学者将劳务合同定义为:“劳务合同是指法人之间、公民之间、法人与公民之间关于提供劳动服务而订立的协议。”笔者认为,劳务合同:“是当事人双方就一方提供活劳动给另一方服务过程中形成的债权债务关系的协议18”。狭义的劳务合同仅指雇佣合同,即是指双方当事人约定,在确定或不确定期间内,一方向他方提供劳务,他方给付报酬的合同19。
甲方:
乙方: 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条 本合同为________期限劳动合同。 本合同于________年________月________日生效,其中试用期至________年________月________日止。 本合同于________年________月________日终止。 风险提示: 试用期包含在劳动合同期限内,《劳动合同法》中对试用期长短的限制根据合同期限的来规定,如: 1、劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月; 2、劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月; 3、劳动合同期限三年以上的,试用期不得超过六个月。 违反以上规定进行约定的,若被员工投诉,会被劳动行政部门责令改正;如果违法约定的试用期已经履行的,单位还要向员工支付赔偿金。 二、工作内容 第二条 乙方同意根据甲方工作需要,担任________岗位(工种)工作。 第三条 乙方工作应达到________餐饮工作岗位________标准。 三、劳动保护和劳动条件 第四条 甲方安排乙方执行________标准________工时制度。 第五条 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具,建立健全生产工艺流程,制定操作规程、工作范围和劳动安全卫生制度。 四、劳动报酬 第六条 甲方根据本单位依法制定的工资分配制度,确定乙方月工资为________元;甲方依据经济效益支付乙方奖金及补助。 第七条 甲方每月________日前向乙方支付上月货币工资。 五、保险福利待遇 风险提示: 劳务合同中,企业没有义务为劳务提供者缴纳“五险一金”。劳动者若想要取得“五险一金”就应当在劳务合同中做出明确的约定。否则,在合同实际履行时,企业有权拒绝缴纳投保。 第八条 甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续。 六、劳动纪律 第九条 甲方根据生产经营需要,依法制定规章制度和劳动纪律。乙方违反劳动纪律和甲方的规章制度,甲方有权根据规章制度进行处理,直至解除本合同。 第十条 乙方应遵守劳动纪律的规章制度,遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高自身素质。 七、劳动合同的变更、解除、续订 第十一条 有下列情形之一的,甲乙双方应变更劳动合同并及时办理变更合同手续: (一)甲乙双方协商一致的; (二)订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的; (三)订立本合同所依据的法律、法规、规章发生变化的。 第十二条 当事人依据第十一条第(二)项的约定,一方要求变更本合同的,应将变更要求书面通知另一方,另一方应在____日内(含____日)书面答复对方;____日内未答复的视为不同意变更本合同。 第十三条 经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。 第十四条 有下列情形之一的,本合同终止: (一)合同期限届满的; (二)合同约定的终止条件出现的; (三)乙方达到法定退休条件的; (四)甲方依法破产、解散的; (五)根据劳动纪律和规章制度,乙方有下列情形之一的,甲方随时可以解除劳动合同: 1、在试用期被证明不符合录用条件的; 2、发生违反职业道德,危及公共食品卫生安全法律的行为; 3、严重失职,营私舞弊,给甲方利益造成重大损害的; 4、严重违反劳动纪律及规章制度的; 5、被劳动教养或依法追究刑事责任的; 6、乙方在未经甲方同意的情况下,累计旷工2天以上的。 (六)有下列情况之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前三十天以书面形式通知乙方: 1、乙方患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排的工作的; 2、乙方不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的; 3、劳动合同订立时依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的; 4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或生产经营发生严重困难,确需裁减人员的; 甲方调整乙方工作岗位,双方不能就岗位调整达成一致意见的。 (七)法律、法规、规章规定的其他情形。 第十五条 乙方解除本合同,应当提前____日以书面形式通知甲方,甲方应予已办理相关手续。但乙方给甲方造成经济损失尚未处理完毕的除外。 第十六条 有下列情形之一的,应续订本合同并及时办理续订手续: (一)甲乙双方同意续订劳动合同的; (二)本合同期限届满后,未办理终止劳动合同手续仍存在劳动关系,乙方要求续订劳动合同的。 出现本条第(二)项情况,双方就续订的劳动合同期限协商不一致时,续订的劳动合同期限从签字之日起不得少于12个月;乙方符合续订无固定期限劳动合同条件的,甲方应与其签订无固定期限劳动合同。 八、经济补偿与赔偿 第十七条 解除或者终止本合同,经济补偿金的发放按国家、省、市有关规定执行。 (一)甲方有下列情况之一的,应当承担违约责任: 1、违反法律、法规规定,单方面解除本合同的; 2、____________________________________________。 (二)乙方有下列情况之一的,应当承担违约责任: 1、未按规定,单方面解除本合同或者不履行本合同的; 2、_________________________________________________。 (三)双方同意以下列方式承担违约责任: 1、违约金 1)甲方提前解除本合同,应根据乙方在甲方工作年限和乙方解除合同前___个月的平均工资,工作每满___年支付乙方___个月工资的经济补偿金,不满____年的按____年计算,最多不超过____个月。 2)乙方提前解除本合同,应向甲方赔付违约金人民币________元及赔偿金。赔偿金的范围包括: (1)甲方为乙方录用劳动直接支付的费用(床上用品费、健康证办理费等相关费用)。 (2)甲方为乙方支付的培训费用。 (3)对经营和工作造成的直接经济损失。 2、其它约定: 1)乙方保证提供的个人证件均为真实和有效的证件。经查实若乙方提供了虚假证件,甲方将予以解除劳动合同、终止劳动关系,不支付经济补偿金及相应职称的福利待遇;乙方赔偿对甲方造成的经济损失。 2)乙方严重违反劳动纪律及规章制度的,被甲方除名的,甲方将予以解除劳动合同、终止劳动关系,不支付经济补偿金;乙方赔偿对甲方造成的经济损失。 3)任何一方解除或终止本合同,应提前壹个月书面通知对方,没有提前壹个月书面通知对方或通知时间不足的,应当按相差的天数,以解除或终止合同时当月工资为标准,支付通知补偿金给对方。 九、商业秘密和竞业限制 风险提示: 建议单独签订竞业禁止协议的五类岗位,以保护公司商业秘密: 1、高层管理者——掌握企业大量商业秘密; 2、技术研发人员——掌握企业技术秘密; 3、高级营销人员——直接掌握着大量的客户资源; 4、重要信息员——掌握企业内的各种调研数据等; 5、重要管理岗位的人员——如hr、财务管理、法务管理人员,许多公司关键资料都在他们那; 注意:公司给付给予上述员工经济补偿是员工履行竞业禁止义务的前提,且法律上也对竞业禁止的范围、地域、期限做出了严格的规定,稍有不慎可能导致协议无效。企业若有需要,请交给专业律师定制。 第十八条 甲方采取了保密措施保护的商业秘密,乙方负有保密的义务; 第十九条 劳动合同依法解除或终止时,乙方应当归还甲方的保密资料; 第二十条 合同未满,未经书面许可,经理,厨师以及以上级别人员,一年内不得从事同行业工作岗位,违约者统一支付企业年经营额_____%的经济损失。 十、当事人约定的其他内容 第二十一条 甲乙双方约定本合同增加以下内容: 《员工手册》、____________。 十一、劳动争议处理及其它 第二十二条 双方因履行本合同发生争议,当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,应当自劳动争议发生之日起,60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 第二十三条 本合同未尽事宜或与今后国家有关规定相悖的,按有关规定执行。 甲方: ________年______月______日 乙方: ________年______月______日2021年简单劳务承包合同为范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。
简单劳务承包合同1发包人:(全称)(以下简称甲方)
承包人:(全称)(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。
第一条:工程概况及承包工作内容
1.1工程名称:高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。
1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)
第二条:承包方式
劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械, 临时用电用水,施工放线等。
第三条合同价款:
承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元,(人防单价 ),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。
第四条:付款方式
进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。
第五条:安全施工,及安全事故责任
5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。
5.3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。
第六条:工程质量,验收与保修
6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。
6.3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。
6.4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。
6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范
,质量检验准及施工图为依据。6.6
在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担 。6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。
第七条:工期要求
7.1施工工期;
合同内主体结构20_年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20_0元罚款。7.2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。
第八条:文明施工
8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。
8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。
第九条:材料机具供应
9.1本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。
9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等
9.3所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。
9.4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、
9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。
承包人指定 负责签字验收,发包人指定 负责签字。
9.6本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。
严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。第十条:发包人的权利及义务
10.1负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。
10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的技术资料
。10.3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
10.5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。
10.6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。
10.7负责组织工程验收工作。
第十一条:承包人的权利和义务
11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。
11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。
11.3在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。
11.4承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。
在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。11.5承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。
积极做好各项准备工作。11.6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。
11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。
11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。
第十二条:承包人违约责任
12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在7日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。
发包人按其完成工程量75﹪办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十三条:合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。
第十四条:合同生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。
第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
简单劳务承包合同2甲方:________________________
乙方:________________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
第二条 工程承包范围:工程施工图纸所含土建工程项目(具体见5.2)
第三条 工程工期
开工日期: 以甲方开工令为实际进场日期,伐板基础垫层施工开始计算乙方的工期,以所承包工程竣工时间为结束,总施工天数为:
第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量:合格
第五条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价:
合同价格:本分包工程采用固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式,按 元/㎡建筑面积计价及地下室,完成图纸内双方约定的全部工作量
2.承包价格所包含的内容:
(1)安装;模板的制作与支设,砖胎膜的砌筑;内搭设与拆除、归类堆放;
(2)甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械等,操作工及其工资;
(3)其他所有土建所需小型工具附件;
(4)在图纸会审以后有分部分项工程,实际变更增减,在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。
第六条 甲方责任和义务
1.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
2.及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料等。
3.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地;
第七条 乙方的责任和义务:
1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工,确保工期和质量;
2加强对现场操作工人的安全教育;
3认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;
4接受安全检查人员依法实施的监督检查。5由于违章操作造成工伤事故,并承担一切经济费用于法律责任。
第八条 结算及付款方式
1、工程量计算:按设计施工图纸,工程变更签证联系单,有关会议纪要及相关签证证明等按实结算;
2、工程款支付:甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付70%的劳务费用,每栋封顶支付到已完工工程量的85%,局部(分项工程)验收合格后,支付到已完工工程量的95%;
余款在两月内一次性付清。第九条 争议
1.如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬,协调期间结束后,乙方可以停止工作。
停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以发出通知解除合同,甲方必须赔偿乙方因此而遭受的损失。2 .如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
3.乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程量,或人员不足造成工期延误,甲方有权要求乙方清场,并不与结帐。
3.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;
协商不成,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。第十条 不可抗力:执行国家通行条款
第十一条 合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第十二条 合同份数
本合同一式而贰份,甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。
补充条款
乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口,有此现象,甲方有权终止合同。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
简单劳务承包合同3甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为 ,地点在 。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该 工程按 的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容: 等内容。
四、工程质量与安全
根据规范要求,该工程质量要求达到合格。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、付款方式与工期:
六、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。
同时乙方应提供人员名单、身份证。5.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
七、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲 方:
乙 方:
第1条 本协议期限为 年。
本协议于_____年________月_______日生效,至_____年________月_______日终止。
第2条 乙方承担的劳务内容为:乙方在甲方担任保洁员一职,具体工作内容为:乙方的工作标准详见甲方保洁员的岗位职责。
第3条 乙方的着装要求为:职业便装。
第4条 乙方认为,根据乙方目前的健康状况,能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定劳务。
第5条 乙方到甲方就职,履行甲方保洁员岗位职责,接受甲方的管理,遵守甲方依法制定的各项规章制度。
第6条 乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密包括但不限于;接触到的甲方的各种文件以及所了解到的甲方各种经营及管理信息。
第7条 /月,甲方支付乙方劳务报酬为的时间:
第8条 乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。
第9条 发生下列情形之一的,本协议终止:
1、本协议期满的;
2、双方就解除本协商一致的;
3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
第10条 甲、乙双方若单方面解决本协议,仅需提前一周通知另一方即可。
第11条 本协议终止、解除前一周,乙方应将有关工作向甲方移交完毕,并附书面说明,如给甲方造成损失应予以经济赔偿。
第12条 依据本协议第九条、第十条约定终止或解除本协议,双方互不支付违约金。
第13条 本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址,若在履行本协议中双方有任何争议,甚至涉及仲裁时,该地址为以方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。
第14条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
一、合同背景和目的
销售人员劳务合同是指用人单位与销售人员签订的一种劳动合同,旨在明确双方的权利与义务,规范双方的工作关系,保障销售人员的劳动权益,促进销售工作的有效开展。
二、合同基本条款
1. 合同双方的身份和基本信息:包括用人单位的名称、法定代表人或授权代表的姓名、注册地址等;销售人员的姓名、性别、身份证号码、联系方式等。
2. 劳动内容和工作地点:明确销售人员的工作职责、任务指标、考核标准等;确定销售人员的工作地点和工作时间安排。
3. 试用期条款:约定试用期的具体期限、工资待遇、绩效考核等内容。
4. 薪酬待遇:明确销售人员的基本工资,奖金、提成、福利待遇等。
5. 工作时间和休假:规定销售人员的工作时间安排以及休假制度和标准。
6. 保险和福利待遇:确定用人单位按照国家法律法规规定为销售人员购买社会保险和提供相应的福利待遇。
7. 违约责任和解决争议:约定双方在合同执行过程中的违约责任和争议解决方式。
三、合同签订与履行
1. 合同签订:销售人员应提供身份证明、学历证明等相关材料,并与用人单位签订书面劳动合同。
2. 合同履行:销售人员应按照合同约定完成销售任务,保证工作质量和效果;用人单位应按时支付销售人员的工资和奖金,并提供必要的工作条件和支持。
四、合同变更与解除
1. 合同变更:在合同履行过程中,如遇到合同变更情况,双方应通过协商一致的方式进行变更,并及时补充合同附件。
2. 合同解除:合同期满或者存在合同违约行为时,任一方可根据合同约定解除合同,并进行赔偿或承担违约责任。
五、违约责任和法律适用
1. 违约责任:根据合同的约定,双方在违约时应承担相应的法律责任,包括但不限于违约金、赔偿金等。
2. 法律适用:对于合同履行过程中产生的争议,双方可以选择通过协商、调解、仲裁或法律途径解决,适用中华人民共和国劳动合同法等相关法律法规。
六、附则
1. 合同生效和解释:合同自双方签字、盖章之日起生效,并以用人单位出具的劳动合同为准。
2. 合同补充事项:对于合同未约定或需要补充的事项,双方可以通过书面补充合同的方式进行处理。
七、总结
销售人员劳务合同的签订,有助于明确双方的权益和义务,规范销售工作的开展,提高销售人员的工作积极性和凝聚力。双方在合同签订前应仔细审查合同内容,并确保合同的合法性和合理性。在合同履行过程中,双方应本着诚实、守信的原则,共同维护合同的有效履行,以推动销售工作的顺利进行。
劳务借工合同是一种特殊的劳动合同,它在雇主企业与借工企业之间建立了一种劳动关系。在现代经济发展中,劳务借工合同越来越受到各类企业的重视,它为雇主提供了一种有力的灵活用工方式,同时也为借工企业提供了更多的用工机会。本文将详细介绍劳务借工合同的基本概念、特点以及在实践中的应用。
劳务借工合同是指雇主企业与借工企业之间建立的一种劳动合同。简单来说,它是借工企业将自己的员工派遣到雇主企业进行工作的方式。在这种合同中,借工企业是劳动关系的真正雇主,承担着相应的雇主责任,而雇主企业则支付一定的报酬给借工企业。这种合同在一定程度上解决了雇主企业用工的困扰,同时也提供了更多的就业机会。
劳务借工合同具有一些特点。它是一种灵活用工的方式。雇主企业可以根据经营需要,随时调整借来的员工数量,从而更好地应对市场的变化。同时,劳务借工合同还避免了雇主企业与员工之间因解雇或劳动力需求下降而产生的复杂问题。借工企业在雇佣员工方面具有一定的专业性。他们会严格按照雇佣法律法规,对员工进行管理和培训,确保他们能够胜任工作。劳务借工合同为借工企业提供了更多的机会。通过向雇主企业提供员工,借工企业能够赚取一定的利润,同时积累经验和信誉。
在实践中,劳务借工合同被广泛应用于各个行业。例如,在制造业中,一些生产线会因为订单的变化而需要大量的劳动力,此时雇主企业可以通过劳务借工合同,暂时借用借工企业的员工,以满足生产需求。在建筑业中,一些工程项目需要短期的大量劳动力,雇主企业可以通过劳务借工合同,借用借工企业的员工,以减少用工成本和管理难度。
劳务借工合同也存在一些问题和争议。劳务借工合同在一定程度上降低了员工的权益保护。因为员工与雇主企业之间并没有直接的劳动合同,所以在工资、福利、安全保护等方面,员工可能会受到不公平待遇。劳务借工合同也增加了用工风险。借工企业可能因为各种原因无法履行合同,这给雇主企业带来了一定的用工不稳定性。
小编认为,劳务借工合同作为一种特殊的劳动合同在现代经济中扮演着重要的角色。它为雇主企业提供了一种有力的灵活用工方式,同时也为借工企业提供了更多的就业机会。劳务借工合同也存在着一些问题和争议,需要在实践中进一步优化完善。我们应该充分发挥劳务借工合同的优势,同时也要加强对员工权益的保护,确保劳务借工合同能够更好地服务于经济发展和社会进步。
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就?路两侧花卉种植美化工程事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
一、劳务概况
1、乙方为甲方的?的路两侧花卉种植美化工程提供劳务。劳务地点分别为水边路两侧5km路段种植花卉2万株、榆大路两侧1.7km路两侧种植花卉1万株。具体劳务内容为栽花3万株、浇水3遍、除草1遍等。
2、施工时间为:2019年6月10日到6月20日。
二、工程质量
1、乙方所种植的花卉必须达到成活率95%以上,在工期内出现意外造成少量花卉苗死亡的,由甲方提供花卉苗,乙方无偿进行补植。
2、乙方所施工的范围应设置一名专职的质量管理人员,负责施工中的质量检查,与甲方有关的管理人员进行质量管理与评定,并负责对栽植不合格的地方进行整改。
三、项目款及结算方法
1、支付价格:每株0.5元(栽植、浇水、除草)等,合计人民币壹万伍仟元整(¥15,000.00元整)。
2、支付方式:待工程完工后,经甲方验收合格,乙方完成所有工作量一个月后一次性支付。
四、双方的权利与义务
(一)、甲方的权利和义务
1、权利
(1)统一协调指挥乙方的工作,并对乙方各方面进行统一管理,要求乙方按照约定工期完成劳务工作。
(2)检查评定乙方的工作质量,对质量问题提出整改意见,交乙方执行。
(3)对乙方不服从甲方有关人员的管理,甲方有权辞退乙方。
2义务
(1)甲方按照约定工期时间内提供乙方所需的花卉苗。
(2)及时的组织验收,及时的按约定给付乙方价款。
(二)、乙方的权利和义务
1、权利
(1)有按约定要求甲方支付价款的权利
(2)对甲方有关质检人员评定的质量不服,有向更高一级领导请求评定的权利,申请评定应以一次为限
2、义务
(1)服从甲方统一管理,对不服从甲方管理,野蛮施工,忽视安全操作规程造成的安全事故、质量事故负全部责任。
(2)安全文明高效施工,使工程质量达到甲方的要求,如出现质量问题要及时整改。
(3)按照约定的工期完成劳务工作。
五、违约责任
1、甲方违约:赔偿对乙方造成的损失。
2、乙方违约:乙方无条件退场,所做工程不予办理结算,并赔偿对甲方造成的损失。
六、其他
本合同自甲乙双方签字盖章后生效,本合同壹式贰份,双方各执壹份,每份具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
签订时间:2019年6月6日
发包方: 以下简称甲方
承包方: 以下简称乙方
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,并结合本工程施工现场的实际情况,经双方协商一致,特订立本合同。
一、工程施工工作范围:
构造柱、抹灰(内外墙)。其中砌墙按 元∕m计算,支模按元∕m计算,绑扎钢筋按元∕m计算。植筋按∕m元计算。浇筑构造柱按元∕m计算。共计 (实际墙体体积)。抹灰(内外墙)按 元∕㎡计算(实际 元∕m抹灰面积)。
翻斗车、搭內架外,其它工具乙方自备。
二、付款方式:
1、乙方工人进场后,工程甲方每月按实际工程量80%付给乙方。剩余20%待工程完工验收合格后一次性付清。
三、工程质量要求:
1、外粉从外地坪至屋顶,每层楼至顶板。
2、墙面平整垂直,砂浆饱满。
3、乙方必须无条件听从施工管理人员及监理人员调节及安排和指挥。
四、安全生产要求:
1、乙方必须严格按照安全操作规程安排生产,严禁违章指挥及违章作业。做好各项安全防范工作。如未按照上述要求造成的处罚由乙方负责。
2、乙方不得使用16岁以下童工,55岁以上老人以及患有不适本工程作业的疾病人员在本工地施工。
五、其它事项:
1、未尽事宜,双方协商解决。
2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
乙双方当事人签字生效,工程余款付清自行失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方,_________________
乙方,_________________
甲方承建一期工程,为了加强该项目的工程技术档案资料管理,特聘任乙方担任该项目项目部的资料负责人。为了明确双方的责任和经济关系,根据我国有关法律及相关规定,经双方协商,达成以下合同条款,_________________
一、乙方的工作内容,_________________根据该项目的特殊情况,乙方全面负责建设工程有限公司项目部(一期项目工程)对内对外的工程技术档案资料管理的全部工作内容。
二、乙方的劳务工资费用,_________________按产业园项目一期工程(按有关规定计算)竣工建筑面积元/㎡计算。
三、劳务工资费用支付方式,_________________
1、本项目工程施工期间,甲方每月按乙方安排在项目部全日制上班(由甲方办公室考勤核定出勤天数,乙方编制工资表报项目经理核定)的资料员应领取的实际工资发放。
2、乙方在本项目一期的各单位工程(包括室外附属工程)的工程技术竣工档案资料按规定全部归档完毕并办好归档手续、工程经济技术资料(计算工程造价的依据)经审计部门认可,安全文明施工技术资料经有关部门审核认可并评价。本项目各单位工程竣工结算造价审计完毕,甲方与建设单位签字认可后,甲方按乙方的岗位承包劳务工资费用总金额扣减甲方历次支付给乙方的劳务工资费用,余额甲方在双方办理结账手续后在30天内支付给乙方。
四、乙方必须严格按照建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)和市建设工程档案馆有关归档要求做好本项目工程技术竣工档案资料的归档工作和有关本项目工程竣工结算的经济技术资料的管理工作。
五、乙方必须严格履行甲方制订的项目部资料负责人岗位职责的各项职责。
六、若因乙方人员责任心不强或者专业工作失误导致有关工程技术、造价方面的资料不符合要求、不齐全、不及时,给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
七、乙方必须聘请具有有效岗位证书、人品素质好、业务水平高的资料员组成本项目项目部资料管理班子,负责安排满足本工程项目一期工程资料管理工作的资料员在现场办公室全日制上班。乙方聘请的所有资料员在参加本项目一期工程资料管理期间的工资均由乙方承担支付责任(甲方代支付),甲方不再承担任何费用。乙方聘请的资料员必须遵守甲方的各项规章制度、服从甲方管理。否则,甲方有权责令乙方更换人员。必须由乙方负责处理的事项乙方必须亲力亲为。
八、乙方应对所安排在施工现场的资料员进行安全技术教育,并对他(她)们的安全负责。
九、合同有效期间,_________________从签订本合同之日起至项目一期全部工程内容结算
审计全部进行完毕,甲方与建设单位负责人签字认可并办理完竣工结算手续,所有工程技术档案资料管理工作完成时止。
十、甲方不得无故解除本合同,乙方亦不得无故解除本合同,否则,给对方造成的损失由违约方全部承担。
十一、未尽事项,双方协商解决。
十二、本协议一式三份、甲方二份、乙方一份,双方签字生效。
甲方,_________________
乙方,_________________
负责人,_________________
负责人,_________________
代理人,_________________
代理人,_________________
合同签订日期,_______年____月____日
1.两者法律性质不同。劳动合同是确立劳动关系的依据,记载用人单位和劳动者双方的权利和义务,属于劳动法调整范畴;而劳务合同(如承揽、加工、运送合同等),是建立民事法律关系的依据,属于民法调整的范畴。
2.合同主体不同。劳动合同的主体一方是劳动者,另一方必然是用人单位;而劳务合同既可以发生在公民和法人之间,也可以发生在公民之间或法人之间。
3.合同履行阶段,主体双方地位不同。劳动合同签订后,劳动者就成为用人单位的内部成员,应当服从用人单位对劳动过程的指挥管理,他的劳动被看做是用人单位全部劳动的一部分,二者的关系具有从属性。而劳务合同中,当事人之间(如承揽人与定作人之间)并不存在从属关系,双方始终是互相独立的平等主体,同时以自己的名义分别履行合同义务。
4.合同的内容不同。劳动合同的内容约定用人单位为劳动者提供劳动条件,职工完成的工作是整个劳动过程中的一部分,而劳务合同的一方当事人并不一定为另一方当事人提供劳动条件。
5.确定报酬的原则不同。在劳动合同中,用人单位按照劳动的数量与质量给付劳动报酬,贯彻按劳分配原则;而在劳务合同中,劳动报酬一般是按等价有偿的原则付酬。
乙方(姓名):____________性别:____________
身份证号码:____________现住址:____________
甲乙双方依照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系,履行相应的权利和义务,并对有关问题作以下约定:____________
1、不足一个月时间的用工:____________从年月日至年月日(不设试用期)。
2、完成一定工作任务的用工:____________以工程完成之日(最长不超过三个月)为本合同的终止期限。
2、工资支付方式:____________不得低于当地最低工资标准。按月支付资的,每月人民币元;按工作进度支付工资的预付‰,计人民币
元,余款待任务完成后全部付给。
甲方应制作工资发放花名册,并由乙方本人签字或书面委托他人代签,领取工资。
甲方依法为乙方办理人身意外伤害保险或工伤保险,其中每月缴纳的工伤保险费计元。
本合同自签订之日起生效,合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(签章):____________乙方(签章):____________
甲方:_______________________电话号码:________________________
乙方:__________________________电话号码:______________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动民法典》和有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。
一、劳动合同期限:
自_____年____月____日起至____年___月___日止,其中试用期自___年___月___日起至___年____月____日止。
二、工作内容:
(一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事________________工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则,变动乙方的工作岗位,乙方服从甲方的安排。
(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。
(一)、甲方实行每天________小时工作制,每月休息2天,如未休息算加班。
(二)、甲方为乙方安排带薪年休假5天。
甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资,不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。
(一)甲方承诺每月________日为发薪日。
(二)乙方在试用期内的工资为每月________元。
(三)乙方的工资报酬甲方根据乙方的工作岗位确定其每月工资为________元。
甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法,乙方的基本工资确定为每月________元,以后根据内部工资分配办法调整其工资;绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。
(四)._______________________________________________________________________。
(五)甲方根据企业经营效益合理提高乙方工资。乙方的工资增长办法按照___________确定。
(五)乙方出满勤享受50元/月的勤工奖津贴。
五、劳动纪律:
二、每天须穿工作服上班,制服要干净、整洁。
经甲乙双方协商约定,出现下列情形之一的,可以终止劳动合同:
1.劳动合同期满的;
2.如中途离职须提前十五天书面申请;
3.因工作失职,犯严重错误。
七、合同一式两份,甲乙双方各执一份。签字生效。
甲方法定代表人签名:_______________乙方签名:___________
劳务合同是指劳动者与用人单位之间为了明确双方权利义务而签订的合同。在现代社会,劳务合同的重要性不言而喁。作为规范劳动关系的重要文件,劳务合同版本的制订就显得尤为重要。
一份完备的劳务合同版本应当包括以下几个方面的内容:
一、合同的标题和背景介绍。合同的标题应该清晰准确地表明合同的性质,如“劳务合同”等。背景介绍部分则可简单描述合同各方的基本情况,以方便读者了解合同的缘由和目的。
二、合同的主体条款。主体条款包括了合同的履行主体、聘用岗位、工作内容、工作地点、工作时间、试用期情况、薪酬待遇、社会保险、劳动纪律等方面的内容。这些条款是合同的核心内容,必须详细具体地规定清楚,避免双方在劳动关系中产生争议。
三、合同的特别条款。除了主体条款外,合同中还应包括一些特别条款,如保密条款、竞业禁止条款、附加福利条款等。这些条款是对特定情况的规定,能够更好地保护用人单位的利益,确保劳动者在工作中遵守相关规定。
四、合同的解除和变更条款。合同的解除和变更是正常的事务处理程序,合同中应当明确规定双方在解除和变更合同时的程序和方式,以避免因此产生不必要的纠纷。
五、合同的附则。附则包括了合同签署、存档、生效时间、争议解决方式等方面的规定,是对合同签署、履行和终止等程序的规定。
一份完备的劳务合同版本应当具备以下几个特点:一是准确具体,条款明晰清晰;二是全面完备,内容齐全充实;三是生动生活化,语言简洁易懂;四是制度规范,程序合理合法。只有符合这些要求的劳务合同版本,才能更好地规范用人单位与劳动者之间的劳动关系,保障双方的合法权益,促进社会和谐稳定的发展。
在制订劳务合同版本时,用人单位应当慎重对待,保证合同的合法合规性,确保双方权益的平衡。而劳动者在签订劳务合同时也应当仔细审阅,确保自己的权益不受损害。只有通过合法合规的劳务合同,用人单位和劳动者才能真正实现双赢的局面,推动经济社会的稳步发展。
用人单位:_________(以下简称甲方)
外包方:_________(以下简称乙方)
甲方将本岗位的部分工作任务外包与乙方进行劳务外包项目并达成如下协议:
1.甲方的权利和义务:
(1)甲方应明确乙方的工作任务及从事劳务外包的岗位工作要求,乙方工作人员负责其指定岗位的工作任务。
(2)甲方应为乙方员工提供符合政府劳动保护规定的工作场所和各种安全生产条件。对于乙方的新员工,甲方将为其提供安全和操作规程培训,并将相关培训资料和要求发送给乙方。
(3)甲方应尊重民族乙方员工的风俗习惯,不得因种族、性别差异而歧视乙方员工。
(4)甲方有权对乙方确定的体检合格的乙方人员进行抽查和复查。对复查不合格的乙方员工,甲方有权要求乙方及时更换,且乙方必须保证出席人数,不影响甲方生产;甲方有权对乙方员工的劳动合同、身份证件等进行抽查,乙方及其员工应配合甲方的抽查。
(5)乙方员工如有以下行为,甲方有权要求乙方立即更换:
1、乙方员工违反操作规程,导致其负责的工作不能正常进行。或不能保证工作质量,给甲方造成损失;
2.乙方员工严重违反甲方规章制度、工作职责和劳动纪律;
3.甲方B的员工不能提供真实有效的健康证明、身份证明,也不能提供虚假的健康证明、身份证明;经查明甲方有权要求乙方退货或更换。同时,乙方必须保证参会人数,不影响甲方正常生产工作的进度;如果乙方支付给员工的工资低于当地政府规定的最低工资,甲方有权要求立即予以纠正。
(6)甲方应按照本合同规定的标准和支付方式及时支付乙方的劳务费。
(7) 甲方应对乙方的信息、数据和资料(包括但不限于技术、财务、销售信息、数据和资料)以及其知道的其他信息负责严格保密.
(8)甲方应根据工作需要为乙方提供必要的劳动防护用品。
(9)甲方应根据实际情况,酌情为乙方员工提供食宿及其他生活援助。
2、乙方的权利和义务:
(1)乙方应确保具有履行本合同的合法资格,并提供甲方生产资料的原件及复印件、营业执照等资质证书件。
(2)乙方应确保严格遵守中华人民共和国有关法律法规,特别是有关员工劳动保障或福利政策,同时承诺遵守甲方的指导原则上包括安全生产、劳动卫生等。
(3)根据甲方??工作需要,选择符合甲方要求的乙方员工到甲方指定的工作场所工作,同时承诺不派遣或使用童工。
(4)乙方应为派遣到甲方的员工办理合法的劳动用工手续,与其建立劳动关系并签订劳动合同,乙方应向甲方提供原件或其他员工的相关证明。复印件(包括但不限于简历、学历证明、身份证、健康证明等),并保证其材料的真实性和有效性。同时,乙方承诺遵守劳动合同法的有关规定。
(5)除甲方特别同意外,乙方员工必须符合以下条件:
1、身体健康,精神状态良好,具有合格、有效健康证明;
2.初中及以上学历。能够有效、清晰地口头和书面表达自己;
3.不患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等胃肠道传染病(包括病原体携带者)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤疾病及其他影响食品卫生的疾病;
4.未患职业病鉴定委员会认定的职业病。
(6) 教育乙方员工遵守中华人民共和国法律法规和甲方工作规章制度。
(7) 在本合同执行期间,乙方应保守甲方的商业秘密,不得向任何第三方泄露有关信息。乙方应教育其员工保守甲方的商业秘密。如因乙方员工原因泄露甲方相关商业秘密(甲方允许的事项除外),乙方应承担相应的法律责任。
(8) 乙方应按照当地政府有关规定,按月支付其员工的工资,为员工缴纳社会保险并缴纳其他国家规定的相关费用,工资不允许乙方支付。低于当地政府的最低工资规定。
(9)乙方按照甲方制度进行生产管理,处理员工、劳动、人事等事项,包括考勤制度的建立、员工辞职、违纪行为的处理等。
(10)乙方应教育其员工严格按照甲方的岗位说明书、生产操作规程等质量标准进行工作。意外工伤、经济赔偿、劳资纠纷等由乙方承担。
(11) 除非得到甲方的许可,乙方不得随意改变其员工的岗位,更不用说随意召回员工(乙方员工辞职除外)。
(12)乙方员工造成的乙方外包岗位空缺,乙方应在接到通知之日起___个工作日内补上。
(十三)乙方人员在工作中发生工伤,乙方应承担工伤鉴定和劳动能力鉴定申请,并协调工作,甲方应积极配合。工伤认定申请和劳动能力鉴定申请完成后,乙方应按照《工伤保险条例》的有关规定承担用人单位的义务并执行。按照有关规定。
3、费用的结算与支付:
(1)甲方按双方约定的标准和方式为乙方员工结算劳务费:按约定双方费用:此项费用包括双方约定的一切费用,包括乙方员工工资、保险费、乙方管理费等。具体结算请参考双方沟通的月费结算清单及详情。
(2)乙方管理人员应及时与甲方相关管理部门确认员工的工作业绩。
(3)甲乙双方同意以__月__至__月__为劳务费的正常结算周期,乙方向甲方开具相应金额的劳务发票,甲方按时向乙方支付上月劳务费。
(4)一般情况下,乙方应保证按甲方检验计划完成生产。
(5)甲方发现乙方完成的产品不符合甲方质量规范的,乙方应采取有效措施及时改正。
4、违约责任:
(1)乙方提供虚假的资质证明材料,不具备履行本合同的合法资格,甲方有权解除本合同如果甲方造成损失,乙方应当承担赔偿责任。
(2)乙方未在本合同规定的期限内提交乙方派往甲方工作的员工的相关证明材料,且无正当理由的,甲方有权单方面解除本合同,并赋予甲方单方解除本合同的权利。如有任何损失,乙方应予以赔偿。
(3)乙方未按照本合同规定与员工签订劳动合同,或拖欠员工工资,或支付低于当地最低工资规定的员工工资的,甲方可责令限期改正;如不变更,甲方有权单方面解除本合同,乙方应赔偿给甲方造成的损失。
(4)甲方不支付乙方劳务费的本合同项下无故按时超过__个工作日,乙方有权解除本合同;给乙方造成损失的,甲方应赔偿损失。
(5)乙方如违反中国有关法律法规及本合同的其他规定,甲方有权终止履行本协议;如给甲方造成任何损失,乙方应赔偿损失。
5. 合同期限:
本合同期限自________年______月___日至________年______月___日结束。如甲乙双方均未在合同期满前__日内提出解除本合同的,双方应本着互惠互利的原则,在本合同期满前几天内重新签订合同。
6、如因不可抗力无法履行本合同,双方有权提前解除本合同。
7、除书面协商外,任何一方不得将本合同中的权利和义务转让给其他第三方。
8、争议及未决事项:
(1)本合同发生争议,由双方协商解决。在有管辖权的法院起诉。
(2)本协议未尽事宜或与国家有关法律、法规、规章相抵触的事项,按国家有关法律、法规、规章执行。
(3) 任何一方对另一方违反本合同任何条款的自动弃权或重复弃权,不得视为再次违反同一条款,或违反任何其他条款。放弃违反条款。
(4)本合同履行过程中,甲乙双方所在地区的人工价格和人工成本发生重大调整(如当地最低工资标准、职工福利等)等),甲乙双方应本着友好、平等协商的原则,积极解决问题。本合同一式__份,甲乙双方各持__份,具有同等法律效力,自双方授权代表签字/盖章之日起生效。
甲方代表:_______________ 乙方代表:_______________
甲方(签字盖章)________年______月___日乙方(签字盖章)日期:________年___月____日
相关推荐 更多 +
最新更新 更多 +