不同的合同应该怎么撰写呢?在工作的很多场合中,合同是用来维护自身权益的最重要的证据,小编为大家准备了这篇关于“电气合同”的内容,不妨相信一下这篇文章会对您的未来带来影响!
发包方, (简称甲方)
承包方, (简称乙方)
甲方项目HSE负责人是 ___________
乙方项目HSE负责人是 ______
为在__________________________________项目合同的实施过程中明确甲乙双方健康、安全和环保(简称HSE)职责,切实做好本项目的HSE管理工作,保证甲、乙双方作业人员的人身安全和设备安全,依照国家、地方政府、中国石油化工集团公司、中原油田以及甲方相关HSE规定,经双方协商一致,特签订本协议。
一、工程项目名称,
二、工程承包范围:
三、工程项目期限, 自 年 月 日至 年 月 日
四、甲方的职责、权利、义务
(一)甲方的职责、权利
1、负责对乙方的工商营业执照、企业资质证、安全生产许可证、分包商安全资格证、特种作业操作证及主要设备清单的符合性、有效性进行审查,保存上述各种资质的复印件,并要求乙方在复印件上加盖单位行政印章(复印的行政章无效)。
2、对乙方的HSE工作负有管理、监督、检查和考核责任。
3、督促乙方建立健全符合要求的HSE组织机构及各项HSE管理制度,配备专、兼职HSE管理人员和工程技术人员。
4、组织HSE检查,监督乙方施工过程中的HSE管理。甲方有权对乙方施工过程中存在的HSE隐患提出整改要求,并监督乙方及时整改。乙方存在重大安全隐患时,甲方有权责令其停工。
5、督促乙方针对施工特点做好其施工人员的HSE教育培训工作,推行“周一”安全(HSE)活动、班组HSE活动,编写HSE作业计划书,开展危害识别和风险控制,并监督实施。
6、开工前,负责审查乙方施工安全技术措施和施工组织设计(方案);必要时,应经业主方审批项目开工安全许可证。
7、有权对违反国家、中国石油化工集团公司、中原油田和甲方HSE相关管理规定的人员清退出施工现场。
8、有权要求乙方参加甲方组织的应急预案演练及各种HSE活动。
9、出现事故后,监督并参加事故调查,督促乙方严格按照事故“四不放过”的原则进行处理。
10、如果乙方在施工过程中,施工人员有违章、违规行为,或者乙方对甲方下发的隐患通知单不整改或整改不彻底的,甲方有权扣减乙方交纳的安全生产保证金,差额部分由乙方补交或从工程款中扣除。
11、其它职责和权利,
(二)甲方的义务
1、对乙方进场施工人员进行HSE教育培训、考试和安全技术措施交底,并对工作岗位中存在的危害因素进行告知。
2、审查乙方制定的HSE管理制度、施工安全技术措施、应急预案或应急处置措施及施工组织设计(方案)等,并监督执行。
3、不得要求乙方违反HSE管理规定进行操作或施工。
4、监督和指导乙方解决影响安全、环保、职业卫生工作的问题。
5、负责组织事故的调查处理,并按规定对相关责任人进行处理。
6、项目完工后,没有发生事故,甲方全部退还乙方上缴的安全生产保证金。
7、其它义务,
五、乙方的职责、权利、义务
(一)乙方的职责、权利
1、对所分包工程项目内的HSE工作全面负责,确保本单位人员全面履行HSE职责。
2、严格遵守国家、地方政府、中国石油化工集团公司、中原油田及甲方有关安全生产的法律、法规、制度和规定,严格遵守中国石油化工集团公司、中原油田安全生产禁令。
3、建立健全符合甲方要求的HSE组织机构及各项HSE管理制度,配备专、兼职HSE管理人员和工程技术人员,并向甲方提供主要项目负责人、主管安全负责人及HSE管理人员的安全资格证。
4、向甲方申报施工安全技术措施和施工组织设计(方案),负责对施工人员进行安全技术措施交底,做好开工前及施工过程的HSE教育培训。负责现场HSE检查和安全监护工作,并定期向甲方汇报单位HSE管理工作情况,积极参加甲方组织的有关安全生产会议。
5、凡在危险区域施工作业的,应按照甲方指定的路线通行并在划定区域内施工。在施工前应按规定办理相应的作业许可证(高处作业许可证、临时用电作业许可证、工业动火作业许可证、破土作业许可证、进入受限空间作业许可证等),审批后,方可进行作业。
6、施工人员要认真执行本岗位安全技术操作规程,特种作业人员必须持证上岗。
7、严格执行甲方的HSE管理制度,服从甲方的HSE监督管理,及时整改甲方提出的HSE问题和隐患,并将整改情况按时反馈至甲方HSE管理部门。
8、针对项目特点,编制应急救援预案(应急处置措施)并定期组织演练;突发事件应急处置过程中或发生事故后,要服从甲方的指挥,发生事故时,在保证人员安全的前提下,积极组织抢险救援,避免事件(事故)进一步扩大。
9、对使用的施工设备、机具进行定期检查、维修,确保设备、机具始终处于良好的工作状态。
10、有权知情合同服务范围内的施工场所和岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急联系方式,并采取有效措施加以控制。
11、有权要求甲方完善甲方应该保证的安全生产条件,有权拒绝甲方的违章指挥或强令冒险作业。
(二)乙方的义务
1、向甲方提供工商营业执照、企业资质证、安全生产许可证、分包商安全资格证、特种作业操作证及主要设备清单等相关资料,在上述各种资质的复印件上加盖单位行政印章(复印的行政章无效),并为其提供的相应证件负责。
2、自觉接受甲方的HSE教育、监督、检查和考核。
3、项目开工前,应向甲方交纳合同价款3-5%的安全生产保证金。发生事故的,所交纳的安全生产保证金全部沉没。
4、应为员工提供合格的劳动保护用品和个体防护用品,完善施工现场安全防护设施。
5、承担因乙方责任给甲方造成的经济损失以及政府安全环保部门的罚款;承担因不服从甲方管理,违反HSE管理规定造成事故或事件的全部责任。
6、发生事故后,应立即向甲方HSE管理部门报告,并配合甲方做好事故的调查和处理工作。
7、为员工办理人身意外伤害等保险。
8、其它义务,
六、附则
1、甲乙双方已明确本协议所规定的所有内容,并无异议,双方一致同意严格遵守本协议的要求进行合作。
2、本协议经甲、乙双方代表签字并加盖公章后生效。
3、本协议一式两份,甲方、乙方各持一份。每份具有与本项目主合同同等法律效力。
4、本协议随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。
5、未尽事宜,双方协商解决。
甲方代表, 乙方代表,
(签章) (签章)
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
甲方委托乙方安装施工:2_________630kVA欧变高压配电安装工程,根据_____、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿的原则,经双方协商一致,签订本合同,并共同遵守执行。
一、工程项目:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电,即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。
4、工程所用的主材及厂家:
1)安装一台YBM1-2_________630/10kVA欧式箱变----------------广东_________变压器有限公司。
2)安装一台FZW28分界真空负荷开关-------------珠海_________有限公司
3)敷设高压电缆YJV22-3_________150mm2--------------------------广州市_________实业有限公司。
4)安装欧变基础一个。
二、原始资料:
三、施工图纸:
乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),设计时间计入施工期限,设计方案由施工地供电管理部门审查同意后,以施工地供电管理部门审批后施工,乙方不持异议。
四、合同价款:
甲、乙双方经协商,乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)¥:_________0元(人民币大写:_________元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。
五、付款方式:
第一期:甲、乙双方签定合同当天内,甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)¥:_________00元(人民币大写:_________元整)。
第二期:设备、材料到场当天起三天内,甲方向乙方支付工程款(含税人民币)¥:_________元(人民币大写:_________元整)。
第三期:通电当天起三天内,甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)¥:_________元(人民币大写:_________元整)
备注:乙方收取甲方工程款由指定人员_________收取(银行帐户名:_________),如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给_________(电话:_________)电话确认。
六、市政报建
1、本工程所需报建工程资料由甲方提供,乙方全程协助。
2、本工程所报建的费用由乙方承担。
七、施工地代表人:
甲方:联系电话:
乙方:联系电话:
八、施工工期:
1、乙方收到第一期工程款后,立即组织设备和材料订货,并在三个工作日内开始施工。
2、甲方应在乙方进场施工前,按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。
3、工程开工工期:乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。
4、工期:施工工程工期为
5、如遇下列情况,工期应按顺先延,乙方不承担由此造成的损失。
(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料:营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的承装(修)电力设施许可证(施工单位及客户盖章确认)。
(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物,以免影响进场进度。
(3)甲方提出设计变更,致使设计方案改变而影响进度。
(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。
(5)甲方代表未能签证,影响下一工序的进度。
(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。
(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。
(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的,甲方自行解决。
(10)其他因甲方责任引起的工期延误。
九、工程质量:
乙方应按设计图纸和国家有关标准施工,确保工程质量达到合格。施工过程中所有安全责任由乙方承担,与甲方无关。
十、工程变更:
任一方如提出工程修改意见时,应书面通知对方,在取得对方同意后,双方办理增减工程费确认手续。
十一、成品保管:
1、设备材料进场后,乙方通知甲方签收设备材料收货单。
2、设备材料安装好后,由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。
十二、工程竣工:
1、工程整体竣工后,乙方向甲方发出竣工书面通知书,提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。
3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后,立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续,并会同甲方对工程进行验收,验收合格后双方签署工程整体移交证明书。
十三、工程施工完毕后:
1、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,造成有关设备试验期过期(有效期为半年),则重做试验费用由甲方自行承担。
2、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。
3、工程施工完毕后(具备通电条件),因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的,甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿,如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用,甲方必须支付乙方所有工程款,以免造成乙方资金积压造成损失。
十四、工程保修:
工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题,乙方负责修理,修理费用由乙方负责。
十五、违约及违约处理:
1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务,即必须承担相应违约责任。
2、乙方因工程延误,造成不能按本合同所定的时间内通电,乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。
3、若因乙方原因,致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准,则甲方有权要求乙方负责返工,并直到达到本合同约定的质量验收标准为止,返工期计入总施工期内,但甲方必需按本合同要求送达告知,否则因此而造成的工期延误由甲方承担。
十六、责任:
1、施工过程中,所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关,乙方自行解决。
十七、合同补充:
1、本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
2、本合同任何内容的修改,须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件,所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分,与本合同具有同等法律效力。
十八、争议管辖:
凡属有关执行本合同所发生的一切争执,应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向_________人民法院提起起诉。
十九、合同份数:
本合同一式三份,每份具备同等的法律效力,甲方执一份,乙方执两份,自签定合同,签定当天起生效.
二十、合同的生效与终止:
自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
2022电气焊工操作防火安全合同是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。电气焊工操作防火安全合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
甲方:______________项目经理部
乙方:焊工
为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《北京市消防条例》,将消防工作落到实处,确保不发生火灾责任事故,______经理部特与_______单位焊工签订本防火安全合同。
1.电气焊工操作必须执行消防部门下发的有关通告中的规定,落实文件精神。
2.电气焊工操作人员必须持证上岗,焊前开用火证,配备看火人员及防火器材,作业结束交回用火证,严禁非电气焊工操作。
3.作业时要按规定时间、地点作业,必须对周围易燃、可燃物进行清理,垂直作业要进行隔挡和用石棉布封严孔洞。高层外檐作业下面要增设人员看火,做到万无一失。
4.焊割作业与油漆、喷漆、木工、防水施工的等易燃易爆作业,严禁同部位、同时上下交叉作业。
5.遇有五级以上大风等恶劣气候、高空、露天焊割作业立即停止。
6.作业完毕,必须切断电源、气源、检查现场,确无火险后方可离去。
7.对违反防火规定造成不良后果的,有权建议给予批评教育、经济处罚,直至追究法律责任。
此合同一式两份,双方各存一份。
项目经理部_______________ 焊工单位__________________
签字:___________________ 焊工签字:________________
_______年______月______日_______年______月_______日
发包人(简称甲方):
承包人(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接甲方电力(电器)安装工程所涉及的双方权利与义务等事项签订本合同,双方共同遵守:
1、工程概况:
1.1、工程名称:电力(电器)安装工程施工
1.2、施工内容(以本合同附件1施工图纸;附件2当地供电局的供电方案为准);
1.2.1、10KV外部电源安装;
1.2.2、新建10KV开关站一个;
1.2.3、新建二级环网柜一台;
1.2.4、新建10KV电缆分支箱9台,新装400箱式变压器21台,原有5台施工用箱转为正式用电(根据设计要求需对旧变压器的回路进行调整修改,本合同不包括此改造费用,该费用以实际结算造价为准);
1.2.5、新装一户一表3445只,单元楼道照明表76只,物业及庭院照明表2只,商业用表7只(此为初步统计具体以实际安装户数为准);
1.2.6、乙方应保证本工程验收合格,办理与通电有关的一切手续。
1.3、施工地点:
1.4、工期要求:
1.4.1、如无特殊情况,双方同意本合同项下工程总工期为30个日历日,工期自乙方接到甲方书面通知正式进场之日起算。
1.4.2、因电网统一调度原因或遇非乙方引起的工期延误、地下障碍及不可抗力因素影响而无法顺利施工时,双方同意工期顺延。
2、工程费用:
2.1、双方一致同意工程费用为包干费用:总计:¥22310329.30元(大写:人民币贰仟贰佰叁拾壹万零叁佰贰拾玖元叁角)由乙方向甲方收取。
2.2、合同价款构成:
2.2.1 开关站及开关站前外部电缆费用:¥4211180.20元(大写:人民币肆佰贰拾壹万壹仟壹佰捌拾元贰角)
2.2.2 开关站间隔至每户用户表箱(含表箱)间的电力系统设备(具体范围见附件清单):¥18099149.10元(大写:人民币壹仟捌佰零玖万玖仟壹佰肆拾玖元壹角)
2.3. 发生下列情况之一的,双方约定的工程总费用按实结算。①五台变电箱改造费用及户表数量变化引起的费用增减。②双方确认的设计变更。③国家相关政策的调整。④双方确认的工程量增减。⑤双方约定的其他增减或调整。
3、技术资料的准备和提交:
3.1、在本合同签订之日起 3个工作日内,甲方应向乙方提供一套施工图纸及所需设备材料清单,乙方按照清单及工程的需要及时自行采购相关设备和材料。
3.2、在本合同项下工程完工之日起五日内,乙方应将通过相关供电部门验收的竣工资料交给甲方,以便办理竣工验收手续。
4、付款方式:
4.1、本合同签订之日起21个工作日内甲方向乙方支付工程备料款,即总价的50%,即¥11155164.65元(大写人民币:壹仟壹佰壹拾伍万伍仟壹佰陆拾肆元陆角伍分)作为预付款。
4.2、主要设备进场后21个工作日内甲方向乙方支付工程总价的30%,计¥6693098.79元(大写人民币:陆佰陆拾玖万叁仟零玖拾捌元柒角玖分)作为工程进度款。
4.3、工程完工验收合格通电后21个工作日内向乙方支付工程总价的15%,计¥3346549.40元(大写人民币:叁佰叁拾肆万陆仟伍佰肆拾玖元肆角)作为工程尾款。
4.4、工程完工验收合格通电后留工程总价的5%作为工程质保金,质保期满后21个工作日内甲方向乙方付清工程质保金。质保期内出现质量问题的,乙方除负责免费维修、全面处理外,给甲方造成损失的,还应赔偿甲方损失。
5、工程质量及验收:
5.1、双方同意本合同项下的工程由甲方委托乙方向金牛供电局组织申请验收,并以该单位出具的验收报告作为本工程的质量鉴定结论。
5.2、双方同意本合同项下的工程应按电力部设计规程及工程验收标准的要求,达到合格。
5.3、工程质保期为从正式通电并且移交甲方之日起计算,连续365个日历天。
6、甲方的责任:
6.1、为乙方进场施工提供便利条件;
6.2、接通乙方施工过程中所需的水源、电源和运输道路,清除妨碍乙方施工的障碍物,甲方有义务配合乙方;
6.3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,并按合同规定的期限和份数交付乙方;
6.4、经乙方确认具备施工条件的基础上,及时通知乙方进场施工;
6.5、对乙方采购的设备及材料进行验收,甲方对接收的设备、材料进行清点、验收,不减除乙方对采购设备、材料应该承担的质量责任;
6.6、按本合同约定及时向乙方支付工程款。除双方一致同意外,不得以任何借口和理由扣减工程款;
6.7、其他应由甲方负责的工作事项。
7、乙方的责任:
7.1、负责布臵施工现场,指定电源、水源、道路和材料堆放位臵,负责临时设施的施工。
7.2、根据甲方提供的设计图纸和施工图纸等技术材料,编制施工方案,经甲方确认后,做好各项施工准备工作。
7.3、工程所需购臵的设备及材料由乙方采购,乙方应向甲方提供所购设备及材料质量合格证明文件,并且对采购设备、材料承担全部质量责任。
7.4、在具备施工条件的前提下,及时向甲方发出开工申请书。
7.5、严格按照施工图和说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付使用。
7.6、按照有关规定提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,乙方应负责及时取得相关部门验收合格的文件。
7.7、乙方应保证其安装完成的设备能通过供电部门的验收。
7.8、在合同规定的期限内,对属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理,根据质量标准更换相应设备、材料直至达到施工质量标准要求为止,以上维修、更换费用,以及因为工程质量造成对用户的赔偿责任均由乙方承担。
7.9、乙方应在工程竣工后10日内向甲方提供竣工结算资料。
7.10、乙方在施工过程中应做好安全文明施工工作,若发生安全事故由乙方承担全部责任。
7.11、其他应由乙方负责的工作事项。
8、乙方的义务
8.1、乙方应按约定时间和要求,完成以下工作:
8.1.1、需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间:无。
8.1.2、承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求:乙方根据甲方和监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施,自行负责实施并承担一切费用。
8.1.3、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:环保和施工噪音问题,按照市政府有关规定执行,乙方自行办理一切手续并承担一切费用。
8.1.4、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:竣工验收移交前,均由乙方负责成品保护,承担毁损的一切风险,并自行承担一切费用。
8.1.5、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:均由乙方负责,并自行承担一切费用。
8.1.6、施工场地清洁卫生的要求:按照施工组织设计和“成都市建筑施工现场监督管理条例”规定执行。在施工过程中,乙方必须随时保持施工场地的整洁有序。竣工验收移交前,清运所有建筑垃圾,并自行承担一切费用。
8.1.7、乙方必须接受甲方及其委托的建设管理单位、监理单位、造价咨询单位、会计师事务所和律师事务所的管理。
8.2、与建设管理单位的关系:建设管理单位即代理业主,在甲方授权范围内,履行甲方职责。乙方所有需向甲方请示的事项,先向建设管理单位请示,建设管理单位有对乙方的处理建议权,报甲方认可后,负责具体执行。乙方对建设管理单位的执行不得拒绝。
8.3、 与监理单位的关系:监理单位负责对工程的质量、进度、投资、安全进行控制,对合同进行管理。乙方必须接受监理单位的监督和管理。
8.4、 与造价咨询单位的关系:造价咨询单位按照国家、四川和成都的有关政策法规以及合同的约定,负责对工程全过程的投资进行控制。乙方必须接受造价咨询单位的管理,乙方应配合造价咨询单位的工作。
8.5、与会计师事务所的关系:会计师事务所对工程款的支付有审查权和调查权,乙方应配合会计师事务所的工作。
8.6、 与律师事务所的关系: 甲方和乙方发生争议,律师事务所有权进行调查,乙方应配合律师事务所的工作。
8.7、以上各单位的职责有的有交叉,但不妨碍对乙方的管理。甲方对上述各单位的意见不一致时,有最终的决策权和解释权。
8.8、按照法律、法规和合同约定的质量标准、甲方和乙方最终确定的工期完成该工程施工。否则,视为违约。
8.9、乙方必须服从甲方要求的管理模式、工作方式和工作要求。否则,视为违约。
8.10、双方约定乙方应做的其他工作:乙方必须完成甲方发出的不明显增加乙方工作量的工作指令,该部分工作已包含在合同价中。否则,视为违约。
9、违约责任:
9.1、甲方未按本合同的约定履行自己应负的义务,除工期顺延外,甲方应赔偿因此给乙方带来的经济损失。
9.2、工程未经验收,甲方提前使用或者擅自动用,因此引发的质量问题或其他问题,由甲方负担责任。
9.3、甲方无正当理由拒不组织验收也不委托乙方组织验收的,视为工程合格,乙方对此不再承担任何责任。甲方除应一次性付清所有款项外,还应赔偿由此给乙方造成的经济损失。
9.4、对工期的约束:工程实际施工的时间与甲方和乙方最终约定的竣工日期比较,每延误一天,乙方向甲方承担合同总额的千分之五违约赔偿金。
9.5、工程质量经验收为不合格,乙方应负责修理或无偿返工。由于修理、返工造成工期逾期交付的,乙方应按合同总额的每日千分之五向甲方支付违约金,给甲方造成损失的,应赔偿甲方损失。
9.6、乙方在办理签证单后,甲方应在接到签证单72小时内做出回复,逾期视为甲方同意签证。
9.7、因非乙方原因导致工程设计变更而产生的损失,乙方不承担责任。因此造成工期延误的,工期应相应顺延。
9.8、乙方每出现合同约定的违约行为1次,将支付合同总金额千分之一的违约金。乙方拒绝承担合同约定的责任,甲方有权单方面解除合同,并且要求乙方退还全部已经支付的工程款,对延误甲方工期额外承担合同总金额30%的赔偿金。
10、特别约定:
10.1、如在施工过程中如有国家政策性调整的则按政策执行。
10.2、所有涉及甲方签字的文件自乙方提交给甲方的7个工作日内,甲方如未及时签字确认视为甲方已认可。
10.3、双方同意本合同履行中的纠纷,由双方协商解决。协商不成,任何一方有权向成华区人民法院起诉,通过诉讼解决。
11、本合同附件:附件是本合同组成的一部分,与合同具有同等法律效力。
11.1、施工图纸
11.2、土建施工图纸
11.3、工程预算
11.4、相关设备和材料清单及合格证明
11.5、竣工资料及验收报告
11.6、其他与本合同履行相关的资料和文件
12、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
13、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以此作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由该方承担全部责任。
14、本合同一式伍份,正本贰份,甲、乙双方各壹份;副本叁份,甲方贰份,乙方壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电气合同是一种法律文件,用于规定电气工程项目的实施细节和报酬等相关事项。它具体详细地描述了双方的权利和义务,并为保证项目的顺利进行提供了法律保障。本文将在超过1000字的篇幅内通过描绘电气合同的内容和应用案例来向读者介绍电气合同的重要性和需要注意的事项。
电气合同的内容包括项目描述、责任和义务、付款和报酬、工期、保险以及争议解决等方面。在项目描述中,应清楚地定义工程的范围和目标,以确保双方对于项目实施的理解一致。责任和义务条款则明确规定了双方在项目中所承担的责任和义务,如安全保障、质量管理、技术支持等。付款和报酬部分包括支付方式、金额、进度等方面的细则,确保双方的权益得到保障。工期条款则规定了项目完成的时间进度和阶段性的交付要求。对于电气工程项目而言,保险是非常重要的,因此合同中也会有关于保险责任和金额的具体约定。争议解决条款则为双方提供了法律途径,以解决在项目实施过程中出现的任何争议或纠纷。
电气合同的重要性在于保障双方的权益和明确项目的细节。在电气工程中,项目的成功与否直接关系到安全和稳定性,因此合同的签署和执行对于确保项目质量和顺利进行至关重要。合同的明确细节有助于双方对项目目标、交付要求和质量标准等方面有更清晰的了解,同时也为可能出现的纠纷预先设定了解决方式,减少了双方在项目实施过程中的不确定性和风险。
除了保障权益和明确细节外,电气合同还具有约束力,在双方违约时能够提供途径解决纠纷。例如,在工程项目中,如果承包商不能按照合同约定的质量标准或交付时间进行施工,业主有权要求返还已支付的款项或寻求其他法律救济。同样地,如果业主未能按时支付款项,承包商有权要求支付违约金或中止施工。这些都体现了电气合同作为法律文件的重要性。
我们来看一个电气合同的实际案例。以某电力公司与一家电气工程承包商之间的电气合同为例来说明。根据合同约定,电力公司委托承包商进行一项电站升级工程,工期为六个月,费用为1000万美元。合同中约定了承包商必须按照相关标准和规定进行施工,所有材料必须符合国家质量标准。合同时明确规定了工期的阶段性交付和相关的支付进度。双方还约定了争议解决的方式,如在合同履行过程中出现纠纷,可以通过仲裁解决。这样的合同可以为双方提供明确的工程目标和交付要求,保障双方的权益,并为出现的任何纠纷提供了解决途径。
电气合同是电气工程项目中不可或缺的法律文件。它通过明确项目细节、保障双方权益和约束双方行为等方面的规定,确保了项目的顺利实施和质量保障。在电气工程项目开始前,制定和签署电气合同是非常重要且必要的步骤。同时,双方应仔细审查合同内容并确保理解清楚,以减少项目实施过程中的纠纷和风险。
甲方,
地址,
联系人,
联系方式,
乙方,
地址,
联 系 人,
联系方式,
甲、乙双方经友好协商,本着互惠互利的原则,就乙方提供电气线路安全检查、维护等服务事宜,达成一致意见,并签订本协议,以兹共同遵守。
一、 服务内容
乙方应按照协议中的内容和要求按期进行电气安全巡检和维护保养,并作相应巡检、维保记录,包括影城所有电气线路配电柜、配电箱、照明开关箱、插座、照明线路、室内亮化灯带等、以及日常线路故障报修的检修维护。巡检保养频次为每月初进行一次电气线路安全巡检、维护,每季度末进行一次线路主回路及二次回路接线端子紧固、绝缘检查,并空开、导线除尘清洁。
二、 服务期限
2.1 本协议约定服务期限为壹年,自______年 月 日至______年 月 日。待协议期满,在同等商务条件下,乙方拥有优先续签权。
2.2 乙方上门服务时间为每月初第一周工作日内,和每季度末次月第一周工作日内,具体服务时间以甲、乙双方书面沟通确认为准。
三、 维保费用及支付方式
3.1 本协议所约定的电气线路安全检查维护费用(不含设备更换费用,含税金)为每季度人民币(大写) 元整,(小写)¥ 元。即年度服务费用为人民币(大写)元整,(小写)¥ 元。
3.2甲方承诺在每季度乙方按合同要求完成影城电气线路安全检查维护保养工作,且有甲方签字的维保确认记录、并且收到乙方开具的相应季度维保普通发票后七个工作日内以现金方式向乙方支付本季度服务款项(大写)元整,(小写)¥ 元。若甲方未收到乙方开具的相应金额普通发票可延迟支付款项且不承担违约责任。
3.3 乙方银行账户信息,
账户名称, ;
开户银行, ;
银行账号, 。
四、 服务响应时间
除了正常的维保工作之外,如电气线路或配电柜、配电箱线路发生断电或短路性故障,甲方应及时通知乙方,乙方在接报后4小时内派电气维修技术人员到现场检修,甲方应有专人配合。如是配电柜总开关故障应在1个工作日(含连续1个晚上)更换维修完成,如是配电箱开关回路中的单条线路故障应在半个工作日内给予排除或更换。
五、 维保内容及维保记录表
维保内容及维保记录见 附件一,【电气线路安全检查维保内容 】、附件二,【电气线路安全检查维保记录】
六、甲方责任及义务
6.1、 甲方应按本协议约定的金额和支付方式向乙方支付费用。
6.2、 甲方应对乙方工作进行监督检查,但并不因此而解除乙方按协议规定应负的责任。
6.3、 电气线路零部件更换费用经甲方确认后由甲方承担。
6.4、 甲方应负责电气线路的日常运行管理和巡检。
七、乙方责任及义务
7.1乙方应每月初和每季度末(次月初)派专业电工对甲方影城内的电气线路进行一次电气安全巡查、和维护保养作业,并做巡检及维保记录,巡检中如有发现安全隐患应及时向甲方提出维保意见、经甲方确认后进行检修、检修产生的材料和配件费用由甲方承担。
7.1对于存在安全隐患需要进行改造的电气线路,乙方应及时向甲方提出改造意见,经甲方确认后进行改造。但如因乙方未及时向甲方提出存在的安全隐患需要检修而造成电气系统故障的、以及由于乙方所维保电气线路(设备)未符合国家电气设备运行安全规范而导致线路故障发生的、则相关维修费用全部由乙方承担。
7.2 乙方应合理安排工作,不影响甲方正常的营运和工作秩序。
7.3 电气线路配件、线缆、导线等更换费用经甲方确认后由甲方承担。
7.4乙方在除了每月、每季度正常的维保工作之外,影城如发生电气线路故障,乙方在接到甲方报修电话后4小时内应派电工人员到达现场进行检修,甲方应有专人配合。
7.5 乙方在甲方提出需要维修或者安装(更换)插座以及照明线路的,乙方应配合甲方的要求在3个工作日内派电工给予维修或安装。
7.6乙方在甲方提出需要维修或更换灯带(LED或灯管)线路的,乙方应配合甲方的要求在约定的时间内派电工给予维修或更换、保证影城亮化装饰效果满足要求。
7.8 乙方承诺严格按照电工作业规范并在回路断电状态下进行维护和保养工作。并在登高作业中应自备及使用安全带等装备、保证作业安全。
7.9乙方应固定1至2名熟悉甲方电气线路、且持有有效电工操作证的电工技术人员,并乙方已为其购买工伤保险,并承诺对维护作业过程中可能造成的人员自身或甲方及任意第三人人身财产损失负全部责任。
7.10 乙方应建立完善的检查和维保记录,月检、季检维保记录应于维保完毕后5日内报甲方存档。
7.11 乙方每月和每季度巡检维保作业后需按【附件二】记录表如实填写工作内容并交甲方存档。
八、 违约责任
8.1 如甲方未按合同约定支付维修保养费用,每逾一日,应向乙方支付当期应付款总额千分之一的违约金,但不得超过应付款总额的______%。
8.2 乙方在接到甲方通知后未在___个小时内到现场抢修的,每次支付违约金____ 元,并承担因此而造成的一切损失。如在______个月内出现_____次以上工作人员______小时内未到故障现场,甲方有权终止合同,并视为乙方违约。
8.3 乙方未按合同约定履行维修保养职责,因此而造成电气线路设备损失的,应承担损失赔偿责任,并向甲方支付本合同总金额5%的违约金
九、其他条款
6.1 本协议【附件一】及【附件二】为本协议不可分割的组成部分。
6.2 本协议及附件一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
6.3 本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。若协商不成,双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6.4 本协议自双方签字盖章后生效。
(本页为签字页)
甲方,___________有限公司(签章)
签约代表,
签约日期,
乙方,辽宁金麒麟建设工程股份有限公司(签章)
签约代表,
签约日期,
相关推荐 更多 +
最新更新 更多 +