社会经济腾飞的脚步从未停下，合同的重要性是大家都知晓的。合同当事人双方必须严格遵守合同的条款规定，你是否在为拟写一份具有使用价值的合同而苦恼？建议把本页和我们的网站添加到收藏夹随时可以浏览。
发包方：______________________(以下简称甲方)
法定代表人：________________________________
通讯地址：__________________________________
联系方式：__________________________________
银行账户：__________________________________
银行卡号:___________________________________
承包方：______________________(以下简称乙方)
法定代表人：________________________________
通讯地址：__________________________________
联系方式：__________________________________
银行账户：__________________________________
银行卡号:___________________________________
签订地点：__________________________________
风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，保证工程顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，在完全理解本协议条款的基础上，特签订本《建筑工程施工合同补充协议》(以下简称协议书)，以资共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程名称：_____________
2、工程地点：_____________
3、建筑面积：建筑面积暂定为：_____㎡
4、设计单位：_____________
第二条、工程承包方式：_______________
风险告知：关于材料提供的事项，约定由承包方包工包料的形式,承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。
第三条、工程承包范围和内容
1、承包方总承包工程范围和内容如下：
承包范围为：除甲方直接指定的项目施工单位外，其余施工图纸上的全部内容及甲方指定的施工任务。
甲方直接指定的项目工程：(电梯工程;消防、)
第四条、工程质量标准为：优质
第五条、合同工期与要求
1、合同工期：____天(日历天)
2、开工日期：___年___月___日(具体以发包人取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准)。
3、竣工日期：______年___月___日。
4、合同工期如遇下列情况，经甲方签证同意，可作相应顺延;
1)、因人力不可违抗因素而延误工期。
2)、非承包方原因累计停工超过15日时工期相应顺延。
第六条、合同价款确定
1、合同价款暂定：___元/平方米，大写：___万元整(人民币)，暂定价不作为拨款及结算依据，最终结算以双方确认的预算及变更、签证等为依据。
2、工程价款的确定
合同价款依据施工图纸，构成工程实体的各项费用及非工程实体费用，其工程量计算、定额套用及取费;土建工程执行《_________建筑工程计价定额》;取费执行《______建筑工程计价定额费率标准》按二类工程取费。材料检测试验费确定每平方米建筑面积费用金额后列入工程款。由乙方先行垫付。结算时由甲方支付。
3、总承包管理费及现场配合费
1)、承包方对甲方指定分包的工程款承担全部承包方管理责任，在施工过程中承包方给予各专业单位提供必要的施工配合：塔吊运输、施工电梯垂直运输机械、脚手架利用等。
2)、分包工程用水、电费，由分包单位自行提供的地面或楼面的水、电挂分表计算，由分包单位按照实际发生额支付(此费用为单列费用)。
3)、甲方直接指定的施工项目工程、甲供材料、的工程造价，需乙方开具工程发票，则由具体施工单位与乙方商议支付缴纳金额。
第七条、工程款的审核与支付
1、工程款审核：承包方在到达付款节点前，提交《拨付计算书》，经监理、甲方审核后作为进度款支付依据，承包方如未按实提交进度计算书，甲方有权推迟支付进度款最终以结算为准多退少补。
2、工程款支付办法：
为地下室主体工程，乙方完成地下室主体工程后，甲方支付地下室主体工程款完成了的60%，地上主体工程完成五层支付完成量的80%，封顶后支付完成量的80%，二次结构工程按月进度结款90%，工程竣工后结清97%，甲方留质量保证金5%，二年内结清。
第八条、工程竣工结算方式
1、自竣工确认之日起，半个月内编制完成《工程竣工结算书》及附件、甲方收到承包方所报《工程竣工结算书》后予以确认，在三个月内完成《工程竣工结算书》审核工作，承包方应积极配合，超过一个月承包方未能及时上报《工程竣工结算书》视为发包方默认承包方所报工程结算价款属实，并承担由此给承包方造成的损失。
2、施工用水、用电：由承包方从甲方指定水源、电源地自行接入至施工现场，水源、电源地至施工现场发生的线、管由甲方承担，承包方单独装表计量，甲乙双方确认表号，承包方按水表、电表结算，价格按当地自来水公司及供电局实际价格计算。施工期间每月按现场总水表、电表的计量数，并由甲乙双方指定负责人按指定分表计量数签字确认，由承包方自行缴费。
3、人工、材料造价结算办法：
1)、本合同中约定甲供材料外，其余均由承包方自行采购。
2)、按定额人工费+相关调整文件实施。
3)、甲供材料：钢材按甲供价格计入预、决算。所有节约材料归承包方所有。如承包方超领，则超领部分的材料甲方按进场价从承包方的工程款中扣回。
4、工程结算以合同、补充协议、竣工图、施工方案、竣工验收报告、变更联系单、来往文函、技术资料及签证单位依据。
5、工程联系单与现场签订单审批流程：甲方收到此类、工作联系单、签证单在3个工作日内给予确认。15个工作日审核完成否则视为确认。承包方未按联系单的管理制度执行的，原则上不作为结算依据，签证、变更结算依据参见本合同相关条款。
第九条、双方职责
1、甲方职责
1)、甲方派驻__为项目总代表，代表甲方履行本合同规定的权利和义务。甲方委托___监理公司委派___为总监理工程师，根据监理合同的约定，代表甲方负责施工进度和质量的监督与控制，遵照甲方的指示完成其职责。承包方应服从、接受监理对项目工程监督、进行控制、安全文明施工的检查、现场签证的审核、工程进度款的审核，并负责工程例会的组织及其他监理工作。
2)、开工前提供有效施工图五套及有关地质资料一套，并在乙方协助下负责安装施工临时总水表和电表。
3)、办理施工许可证和应由甲方办理有关证件、批文及办证需要的费用。
4)、施工场地周围建筑物、构筑物、架空高压电线、隐蔽文物、古树名木保护要求：负责提供现有的资料，对地下隐蔽文物、光缆管线、古树名木、建筑物、构建物及2米以下的障碍物，如需保护或清除，由承包方提交保护措施报甲方审批，费用由甲方负责。
5)、以书面形式向承包方提交水准点与坐标控制点，并会同监理工程师进行现场校验。
6)、负责与设计单位的协调工作，组织承包方和设计单位进行图纸会审和设计交底，并参与超高层结构方案，构造施工处理等研究，优化设计降低建设成本。
7)、负责审查承包方编制的《工程施工组织设计及总工期控制计划表》和各《建安工程分布分项(单项)施工方案》以及《工程材料与设备要货计划表》。会同监理对承包方自行验收通过后的隐蔽工程和预检分项工程进行检查、验收，组织有关单位对承包方的施工质量、进度、安全和文明施工进行监督和检查。参加由监理主持的工程例会。
8)、组织设计、监理、施工、政府有关部门进行工程竣工验收。
9)、负责按时向承包方支付工程款，因甲方原因不能支付工程款或支付不足，甲方则将发售楼盘分块作为工程款支付给乙方，楼盘价格则按甲方售楼同等价格。该楼盘乙方接受后有权自行出售，甲方负责办理相关手续。
2、乙方职责
1)、本工程承包方委派的项目经理为___;项目总工程师为___。承包方须派遣具有国家认证资格的工程项目经理和项目总工程师(高级技术人员)常驻工程现场，全面负责工程现场的管理和协调工作，并负责建设档案资料的管理和整理汇总。所有甲方向项目部经理发出的书面通知均经承包方项目经理签字后方被确认已发给了承包方。项目经理经甲方同意后，中途不得任意更换，如需更换须经甲方同意方可。
2)、履行本合同中规定的承包方有关权利和责任，按合同规定的质量标准和工期要求完成本工程的施工。
3)、遵守有关法律和规定的承包方有关权利和责任，按合同规定的质量标准和工期要求完成本工程的施工。
4)、负责工地现场临时设施、道路、管线的施工和保养;从甲方指定的水电接驳施工用水用电，并采取措施避免工程对周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏。
5)、参加项目全部的施工图会审、参加设计交底并及时提出完善设计的修改意见。
6)、《月施工进度计划》和《月工程量的确认》：每月25日前向甲方建立书面报送《下月施工进度计划表》和《本月完成工程量月报》后，根据承包方提供的《月工程量计划书》，7天内核实已完工程量。承包方的《月施工进度计划》，必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量、分包工程进行及《材料设备供应计划》等。否则甲方有权不予支付该月进度款或顺延支付工程款时间。
7)、每周例会前一天向甲方和监理报送周报，包括本《周施工计划》和上周完成工作、未完成工作的情况说明(包括拟采取措施和最终完成时间)。
8)、负责与现场内临近工程的施工工序、施工流向、后浇带施工等工作进行管理和协调，并参与配合质量评定工作。
9)、承包方必须遵守国家及政府有关施工扰民、噪声控制及文明施工的有关规定，并且承担因自身原因而导致的责任和费用。严格遵守现场有关安全生产、文明施工、环保、消防、治安等各项甲方管理规定，如承包方违反规定造成的责任及损失由承包方承担。
10)、负责本工程现场成品保护工作，如因承包方原因造成损坏，承包方应自费在甲方要求的时间内予以修复，并承担由此造成的损失。若承包方未能及时修复，甲方可自行委托他人进行修复，修复费用从承包方的工程款中扣除。
11)、负责整个项目(包括甲方指定施工项目在内)的全部工程竣工技术资料和竣工图的收集、汇总、整理工作，符合市城建档案馆的要求之后，办理存档手续。甲方指定施工项目单位由其自行整理分项归档。按档案管理相关要求完整交承包方，承包方负责全部档案整理并办理存档手续。
第十条、工程质量与检验
1、工程质量管理
1)、本合同规定由承包方总承包范围的各部各项工程，均须按施工图、设计变更、相应的国家规范规程及验收标准和内蒙古的有关规定以及甲方要求进行施工和验收，工程质量必须达到合同规定的质量标准和要求。
2)、承包方应按有关规定、设计要求及甲方的指令进行施工，随时接受甲方和监理的检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料，并按验查结果进行整改。
3)、为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包方应先报施工方案经甲方确认(但甲方确认并不解除承包方的质量等责任)甲方可以根据实际情况要求承包方按甲方提供户型图设计要求先做施工样板(包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、装修及水电安装等)和楼道公共部分装修，经甲方检验合格后，承包方方可进行大面积施工。
4)、本合同执行国家施工规范、规定与质量评定标准。
2、工程检查和返工：工程质量达不到合同约定标准的部分，承包方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合合同约定标准。因承包方原因达不到合同标准，承包方承担拆除和重新施工的费用，工程不予顺延。
3、隐蔽工程和中间验收
1)、工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部分，承包方应进行自检，并在隐蔽或中间验收和地点。承包方准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，承包方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包方在监理限定的时间内修改后重新验收。
2)、重新检验与返工：当甲方代表提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包方应按要求进行剥露，并在验收后重新进行覆盖或修复。检查合格，甲方承担由此发生的费用并相应顺延工期;检验不合格，承包方承担返工发生的费用，工期也不予顺延。
4、水、电安装工程的设备调试与试车
1)、承包方承包的设备安装工程具备单机无负荷调试条件，承包方组织设备调试内容，时间，地点。承包方准备好设备调试记录。设备调试合格，甲方主管工程师和监理工程师在设备调试记录上签字。
2)、设备安装工程具备无负荷联动设备调试条件，由甲方或监理组织设备联动调试，并就设备联动调试内容合格，各方在调试记录上签字。
第十一条、甲供材料与设备
1、本工程在具备施工图纸的前提下、由甲方明确的提供材料和设备的名称和范围、既甲供范围：按《甲供材料、设备清单一览表》为据。其余均由承包方自行采购、供应。该“清单表”包括甲供材料设备的名称、品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。并向承包方提供产品合格证明，对质量负责。甲方在所供材料与设备到货前24小时，以书面形式通知承包方，由承包方派人与甲方监理方共同清点、登记入册。由承包方妥善保管，甲方支付相应保管费。因承包方丢失说损坏，承包方负责赔偿。材料和设备使用前，由承包方负责检查，不合格产品不得使用。
2、甲供建安材料与设备的结算方法：甲供材料款管理办法：在甲方每次支付给承包方工程进度款时，按拨付工程款同比例扣回，在工程款支付至90%时，按实际供应价全部扣回。
第十二条、承包方提供材料
承包方供应的材料的品牌必须符合施工图和甲方指定品牌的要求。凡土建外墙涂料、石材、面砖、防水材料和给排水及电气材料的品牌，施工前，产品的品牌、色彩甲方将进行指定。采购时，必须甲方签字认可才能采购;并经甲方验收合格后，方可用于工程。否则，甲方有权拒绝使用。甲方或监理人员有权在施工过程中要求承包方将有缺陷的材料拆除、运走，并由承包方承担重置材料费用。材料检验试验费按规定计取。
第十三条、设计变更与签证
施工中甲方对原设计进行变更，需向承包方发出《设计变更通知单》，承包方按《设计变更通知单》进行施工。由于设计变更而引起的合同工作量和合同价款的变化按规定处理，具体的变更款项经确认后随工程款拨付，工期按实际发生相应顺延。
第十四条、工程竣工验收与移交
风险告知：为了保障发包方的合理利益，在合同中应当明确约定对建设工程的检查与验收手续。在建设合同中应当约定，工程竣工后承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。
1、本工程以《建筑工程施工质量验收规范》为评定工程质量依据，工程质量等级由甲方、承包方、设计单位、监理单位四方共同评定。
2、当工程竣工验收前、承包方应将是共产生的垃圾废料、障碍物及临时设施全部清除，并提前十天提交工程验收报告，通知甲方组织验收。如承包方未在甲方规定的时间内清除建筑垃圾及设施，甲方可以委托其他单位进行清理，相关费用由承包方承担，甲方有权从承包方工程款中代扣支付。在验收中，如发生有不合格工程，承包方应无条件进行整改或返工，直到验收合格为止。
3、甲方代表收到竣工验收资料和竣工验收报告且确认无疑后，在10天内组织物业等有关部门进行内部范围的竣工验收，并与验收5天内给以批准和提出修改意见，承包方按要求整改并承担自身原因造成的费用。
4、甲方代表收到竣工验收资料和竣工验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工验收质量，经当地质量监督部门检验合格后备案，甲方须及时办理验收签证手续。
5、竣工日期：为经甲方组织质检部门验收通过审批后的日期。
6、工程竣工验收后，移交甲方使用。在规定的保修期内，凡因承包方等原因造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修，其保修条件、范围和期限按规定执行。
7、竣工资料管理要求及违约赔偿：
1)、工程项目竣工验收后，承包方按当地市建设工程竣工档案归档的要求，在30个工作日内向甲方报送竣工档案资料。
2)、承包方编制和管理汇总的竣工资料和竣工图，如未达到归档管理要求，甲方可视情要求承包方重新编制，直到竣工图，如未达到归档管理要求，甲方可视情要求承包方重新编制，直到竣工档案通过档案馆验收后为止(因甲方及甲方分包单位资料除外)。
第十五条、工程保修
1、工程交付后，承包方应按国家建设部第80号令《房屋建设工程质量保修办法》的有关规定对工程实行保修，保修期限按国家有关规定执行，保修金定为工程结算价的5%，由乙方向甲方交纳。
2、本工程质量保修期起始日为承包方获得竣工验收合格证明之日起。
3、保修期内因承包方施工质量引起的费用由承包方承担。
4、在保修期间内，承包方应在接到甲方修理通知之日起448小时内派人免费修理，如承包方不在约定时间派人修理，甲方有权委托第三方工人员修理，修理费用从工程保修金中扣除，承包方对此不得有任何异议。
5、保修金的退还：竣工验收自承包方取得竣工验收证明之日满五年返还保修金。如承包方不能及时保修，甲方扣除因另行委托他人所发生的保修费用后返还剩余部分，保修金均无息退还。
第十六条、现场管理
1、安全施工与检查
1)乙方遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。
2)甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，有甲方承担相应责任及发生的费用。
2、安全防护
乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前影响监理提出安全防护措施，经监理认可后实施。
3、事故处理
1)承包方必须严格遵守相关安全操作规程，采取必需的安全防护措施，消除事故隐患，由于承包方安全措施不力而造成人员伤亡事故责任由承包方承担。
2)发生重大伤亡及其他安全事故，乙方按有关规定立即上报有关部门并通知监理，同时按政府有关部门要求处理，有事故责任方承担发生的费用。
3)甲方乙方对事故责任发生争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。
4、文明施工
1)承包方应严格遵守有关安全文明施工条例，随时接受甲方、监理以及政府主管部门的检查，并落实检查整改意见，做到安全、文明施工
2)本工程施工场地，以该项目总平面施工范围内为施工场地，施工平面须考虑周全，并经甲方失眠审核后方可实施。
3)乙方严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例和甲方的现场管理规定，甲方将定期邀请主管部门的认定处到场进行检查。
4)乙方现场办公室应配备齐全、完好的办公设备，包括电脑、打印机等。
5)施工期间，乙方及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾，主导完工场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下投抛。
6)乙方严格遵守地方政府和有关的规定，并办理施工场地交通、噪音、环境卫生和场外污染等有关手续。
7)承包方在施工过程中应遵循国家有关环境保护的法律、法规、采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。承包方对施工中产生的各种垃圾和废弃物及时清运出场并妥善处置(相关费用由承包方自行承担)，保证现场整洁，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。
5、对乙方文明施工的基本要求
1)有完善的施工组织设计，有健全的施工指挥系统和岗位责任制，严格按照施工组织设计进行施工，对施工组织设计进行重大修改时，应报原审批人批准。
2)严格进行施工总平面管理。按照施工总平面布置图监理各种临时设施，各种材料、构件、半成品按平面布置堆放整齐，并且有标识及负责人管理，施工场地平整，道路畅通，施工用水、电设施及线路按规定假设整齐，排水系统使用状态良好，每项均需要安排专人管理。
3)机具设备按规定位置布设，进场前经过维修检查，实行持证上岗。
4)符合建设部发布的施工现场安全生产管理规范要求。
5)建立防火管理制度，材料储存、消防器材布置、易燃易爆器材保管及施工作业符合消防条例要求。
6)有对施工粉尘、废气、废水、垃圾、噪音、震动的控制措施，防止环境污染。
7)建立宿舍、食堂、厕所等生活设施的管理制度，保证符合卫生要求。厨师要有健康证。
6、现场施工管理
1)、乙方配合甲方和监理公司对现场工程质量、进度、安全、文明施工环境保护方面的定期检查。
2)、甲方和监理公司在分享工程施工中将建立施工样板(样板间)制度，乙方在分型施工时配合完成。
第十七条、违约责任
风险告知：合同必须要有违约条款，应明确一般违约的后果以及严重违约的不同后果。二是若约定违约金，原则上约定的违约金不能超过其损失的30%，违约金如果约定过高，对方可以请求人民法院或者仲裁委予以降低，最好是约定一方违约后向另一方赔偿损失的计算方法。
1、工程质量：工程质量要求达到合格率100%，如达不到要求，承包方应无偿返工和整改，直至工程达到合格标准，并承担未达标单体结算造价千分之三的质量违约赔偿金。若因返工使工程逾期竣工，由于返工造成的费用由承包方自己承担，并承担工期赔偿违约金。
2、承包方违背合同各相关条款所述承包方职责、义务和承诺时，应按合同承担因其违约给甲方造成损失。其中合同未尽述的违约情况，均依上述原则比照类推处理。
3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后终止或解除合同，由违约方承担违约责任并承担赔偿损失。
4、施工工期日历天数。因承包方原因延误一天，承包方赔偿违约金50000元/天。
5、发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任：逾付款应承担尚欠工程款的固定资产投资类同期银行贷款利息，工期顺延。
6、发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任：按固定资产投资类银行同期贷款利息，向承包人支付拖欠工程款利息。
7、双方违约责任：因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后终止或解除合同，由违约方承担违约责任并承担赔偿损失。
8、甲方指定分包责任及赔偿：
9、因安全事故给承包方造成的经济损失;
10、拖欠民工工资而给承包方造成的经济损失;
11、外购造成的经济纠纷、诉讼给承包方造成的经济损失;
12、质量事故给承包方造成的经济损失;
13、文明现场混乱造成停工、罚款给承包方造成的经济损失;
14、工期拖延不能按时交付使用给承包方造成的经济损失;
15、其他原因给承包方造成的经济损失。
第十八条、保险条款：
1、承包方办理自己所辖人员生命财产和机械设备的保险，并支付相应费用。
2、农民工保证金由乙方向有关部门缴纳，甲方对于乙方和劳务人员的劳务纠纷不负任何责任。
风险告知：工程保险的责任范围由二部分组成，第一部分主要是针对工程项下的物质损失部分，包括工程标的有形财产的损失和相关费用的损失;第二部分主要是针对被保险人在施工过程中因可能产生的第三者责任而承担经济赔偿责任导致的损失。建议办理相关人员有关保险。
第十九条、暂停施工
1、因设计图重大调整等原因若需暂停施工，承包方实施甲方作出的暂停施工处理意见后，可视具体情况，提出复工要求，甲方将及时给予承包方答复。如果因甲方原因造成停工的，工期顺延，累计停工超过一个月时视为甲方解除合同并给予结算、承担给承包方造成的损失、全额支付工程款，在顺延工期期间所增加的实体项目按原合同单价计算，损失部分双方按实际发生的费用，工期不予顺延。
第二十条：工程缓建：
1、甲方认为却有必要工程缓建施工时：应当以书面要求承包方停止施工，承包方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。并按甲方要求将自有机械、人员、设备撤出施工现场，甲方按本合同规定支付承包方已完成工程的全部价款，并承担由此给承包方造成的损失。
2、本工程按国家政策挺缓建：除结清全部工程款外造成承包方工期延误和损失，按到时有关规定补偿。
第二十一条、争议
1、甲乙双方因合同发生争议，应本着客观、公正、公平的态度友好协商解决。
2、协商达不成一致意见时，双方同意由工程所在地法院诉讼解决。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。
第二十二条、合同的生效与终止
本协议一式10份，甲方6份，承包方4份，双方盖章后生效。本合同自双方签字盖章之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕，承包方将工程交付完毕，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
第二十三条、其他事项约定
_______________________________。
发包方(公章)：__________________承包方(公章)：__________________
法定代表人(签章)：______________法定代表人(签章)：______________
________年_____月_____日________年_____月_____日
建设工程承包合同，亦称基本建设承揽合同，指一方(承包人，即勘察、设计或施工单位)按期完成并交付他方(发包人，即建设单位)所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。以下是华律网小编为大家精心准备的，在建建筑施工工程总承包合同相关范本。内容仅供参考，欢迎阅读!
在建建筑施工工程总承包合同
一.总图
序号图纸编号图纸名称规格附注
01ZS001总平面图0.00层A0
02ZS002屋顶层平面图A0
03ZS003消防总平面图A0
04ZS004竖向及道路平面图A0
05ZS005管线综合图A0
06ZS006详图A
建筑专业，
演艺中心(一)
序号图纸编号图纸名称规格附注
01JS02-01地下层平面图A2
02JS02-02一层平面图A2+
03JS02-03二层平面图A2
04JS02-04三层平面图A2
05JS02-05四层平面图A2
06JS02-06屋顶[平面图A2
07JS02-072-W轴～2-A轴立面图，2-16轴～2-1轴立面图A2
08JS02-082-A轴～2-W轴立面图，2-1轴～2-16轴立面图A2
09JS02-091-1剖面图A2+
10JS02-102-2剖面图A2+
11JS02-11大剧场观众厅一层放大平面图A2
12JS02-12大剧场观众厅二层放大平面图A2
13JS02-13大剧场观众厅三层放大平面图A2
14JS02-14大剧场观众厅马道放大平面图A2
15JS02-15大剧场观众厅剖面放大图(一)A2
16JS02-16大剧场观众厅剖面放大图(二)A2
17JS02-17大剧场视线分析图A2
18JS02-18大剧场舞台放大平面图一、二A2
19JS02-19大剧场舞台控制室及一层天桥平面图A2
20JS02-20大剧场舞台二、三层天桥平面图A2
21JS02-21大剧场舞台栅顶、栅顶悬吊构件，灯光吊杆位置A2
JS02-台面景区位置示意图
22JS02-22大剧场舞台剖面图A2
23JS02-23小剧场平面及剖面放大图(一)A2
24JS02-24小剧场平面及剖面放大图(二)A2
25JS02-25小剧场平面及剖面放大图(三)A2
26JS02-26小剧场平面及剖面放大图(四)A2
27JS02-27小剧场平面及剖面放大图(五)A2
演艺中心(二)
序号图纸编号图纸名称规格附注
28JS02-28防火分区面积图(一)A2
29JS02-29防火分区面积图(二)A2
30JS02-3防火分区面积图(三)面积计算图(一)A2
31JS02-31面积计算图(二)A2
32JS02-32面积计算图(三)A2
33JS02-33玻璃幕墙轴测图A2
34JS02-34玻璃幕墙一层平面图A2
35JS02-35玻璃幕墙二层平面图A2
36JS02-36玻璃幕墙四层平面图A2
37JS02-37玻璃幕墙顶视图A2
.8JS02-38玻璃幕墙南北立面图A2
39JS02-39玻璃幕墙东立面图A2
40JS02-40玻璃幕墙技术参数表A2
41JS02-41铝板幕墙轴测图A2
42JS02-42铝板幕墙一层平面图A2
43JS02-43铝板幕墙南立面图A2
44JS02-44铝板幕墙东西立面图A2
45-50JS02-(45-50)楼梯大样图A2
51-52JS02-(51-52)卫生间大样图A2
53-54JS02-(53-54)地下室设备用房放大图A2
55-70JS02-(55-70)立面放大图A2
70-75JS02-(70-75)墙身及节点大样A2
培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01JS03-01地下层平面图A2
02JS03-02一层平面图A2
03JS03-03二层平面图A2
04JS03-04三层平面图A2
05JS03-05四层平面图A2
06JS03-06五层平面图A2
07JS03-07顶层平面图A2
08JS03-08A-A剖面展开图、6-F轴～5-A轴立面展开图A2
09JS03-095-A轴～6-F轴立面展开图、6-4轴～5-1北立面、B-B剖面图A2
10JS03-10电影院观众席视线分析图A2
11JS03-11防火分区面积图(一)A2
12JS03-12防火分区面积图(二)A2
13JS03-13面积计算图(一)A2
14JS03-14面积计算图(二)A2
15JS03-15地下人防战时平面图A2
16JS03-16地下人防平时平面图A2
17JS03-17口部大样，1-1剖面图A2
18-23JS03-(18-23)楼梯大样图A2
24-25JS03-(24-25)卫生间大样图A2
25-26JS03-(25-26)地下室设备用房放大图A2
26-30JS03-(26-30)立面放大图A2
30-35JS03-(30-35)墙身及节点大样A2
结构专业，
演艺中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01GS001结构设计说明一A2
02GS002结构设计说明二A2
03GS003桩基平面图A2
04GS004桩承台及地下室底板结构平面图A2
05GS005承台详图(一)A2
06GS006承台详图(二)A2
07GS007地下室墙、柱定位图A2
08GS008地下室外墙配筋图A2
09GS009地下室水池详图A2+
10GS010一层墙、柱定位图A2+
11GS011二层～四层墙、柱定位图A2
12GS012柱及砼墙配筋详图A2
13GS013一层结构平面图布置图A2
14GS014一层梁配筋图A2
15GS015二层结构平面布置图A2
16GS016二层梁配筋图A2
17GS017三层结构平面布置图A2
18GS018三层梁配筋图A2
19GS019四层结构平面布置图A2
20GS020四层梁配筋图A2123456
21GS021屋面结构平面布置图A2
22GS022屋面梁配筋图A2
23GS023出屋面结构平面布置图A2
24GS024出屋面梁配筋图A2
25GS025观众厅悬挑梁配筋详图A2
26GS026钢梁详图A2
27GS027钢结构详图(一)A2
28GS028钢结构详图(二)A2
29GS029节点详图A2
30GS030楼梯详图(一)A2
31GS031楼梯详图(二)A2
32GS032楼梯详图(三)A2
33GS033楼梯详图(四)A2
34GS034楼梯详图(五)A2
35GS035楼梯详图(六)A2
培训中心，
序号图纸编号图纸名称规格附注
01GS01结构设计总说明一A2
02GS02结构设计总说明二A2
03GS03桩施工图A2
04GS04地下室底板结构平面布置图及底板配筋图A2
05GS05承台详图(一)A2
06GS06承台详图(二)A2
07GS07地下室墙、柱定位图A2
08GS08柱及暗柱配筋图A2
09GS09人防口部墙定位及配筋图A2+
10GS10一层结构平面布置图A2+
11GS11一层梁配筋图A2
12GS12二层～屋顶层柱定位及配筋图A2
13GS13二层结构平面图布置图A2
14GS14二层梁配筋图A2
15GS15二层板配筋图A2
16GS16三层结构平面布置图A2
17GS17三层梁配筋图A2
18GS18三层板配筋图A2
19GS19四层结构平面布置图A2
20GS20四层梁配筋图A2
21GS21四层板配筋图A2
22GS22五层结构平面布置图A2
23GS23五层梁配筋图A2
24GS24五层板配筋图A2
25GS25屋顶层结构平面布置图A2
26GS26屋顶层梁配筋图A2
27GS27屋顶层板配筋图A2
28GS281#楼梯详图A2
29GS292#楼梯详图(一)A2
30GS302#楼梯详图(二)A2
31GS313#楼梯详图(一)A2
32GS322#楼梯详图(二)A2
33GS334#楼梯详图(一)A2
34GS342#楼梯详图(二)A2
35GS355#楼梯详图A2
给排水专业，
演艺中心及培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01SC000给排水图纸目录A4
02SC001人防给排水设计说明主要材料图例A1
03SC002地下车库人防战时给排水平面图A0
04SC003地下车库战时给水排水系统图A1
05SC004演艺中心地下层给排水及消防栓平面图A0
06SC005演艺中心地下层自动喷水平面图A0
07SC006演艺中心一层给排水及消火栓平面图A0
08SC007演艺中心二层给排水及消火栓平面图A0
09SC008演艺中心三层给排水及消火栓平面图A0
10SC009演艺中心四层给排水及消火栓平面图A0
11SC010演艺中心屋顶给排水平面图A0
12SC011演艺中心一层自动喷水雨淋水幕平面图A0
13SC012演艺中心二层自动喷水雨淋水幕平面图A0
14SC013演艺中心三层自动喷水雨淋水幕平面图A0
15SC014演艺中心四层自动喷水雨淋水幕平面图A0
16SC015培训中心地下一层给排水及消火栓自动喷水平面图A0
17SC016培训中心一层给排水及消火栓平面图A0
18SC017培训中心二层给排水及消火栓平面图A0
19SC018培训中心三层给排水及消火栓平面图A0
20SC019培训中心四层给排水及消火栓平面图A0
21SC020培训中心五层给排水及消火栓平面图A0
22SC021培训中心一层自动喷水平面图A0
23SC022培训中心二层自动喷水平面图A0
24SC023培训中心三层自动喷水平面图A0
25SC024培训中心四层自动喷水平面图A0
26SC025培训中心五层自动喷水平面图A0
27SC026培训中心屋顶给排水消防平面图A0
28SC027地下车库给排水及消火栓平面图A0
29SC028地下车库自动喷水平面图A0
泵房放大平面
泵房给水系统图卫生间给排水大样
卫生间给排水大样系统图
30SC029给水排水雨水系统原理图A1
31SC030消火栓系统原理图A1
32SC031自动喷水雨淋水幕系统原理图A1
空调专业:
培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01KS000通风空调施工图图纸目录A42
02KS001通风空调工程施工图设计总说明(一)A1+
03KS002通风空调工程施工图设计总说明(二)A1+
04KS003主要材料设备表(一)A1+
05KS004主要材料设备表(二)A1+
06KS005防排烟系统原理图A1
07KS006空调水路系统原理图(一)A1
08KS007人防通风设计说明A1
09KS008地下人防战时通风平面图A1
10KS009人防口部通风平面详图A1
11KS010人防口部通风剖面图A1
12KS011制冷机房平面、剖面图A1
13KS012空调机房(一)平面、剖面图A1+
14KS013空调机房(二)平面、剖面图A1+
15KS014空调机房(三)平面、剖面图A1+123456
16KS015空调机房(四)平面、剖面图A1+
17KS016组合式空调机定货图A1
18KS017冷却塔配管图A1
19KS018地下层通风平面图A0+
20KS019一层通风空调平面图A0
21KS020一层空调水管平面图A0
22KS021二层通风空调平面图A0
23KS022二层空调水管平面图A0
24KS023三层通风空调平面图A0
25KS024三层空调水管平面图
26KS025四层通风空调平面图A0
27KS026四层空调水管平面图A0
28KS027五层通风空调平面图A0
29KS028五层空调水管平面图A0
30KS029地下层～五层通风剖面图A0
弱电(智能化)
演义中心及培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01XS000弱电图纸目录A4123456
04DS02-03低压配电系统图二A2
05DS02-04低压配电系统图三A2+
06DS02-05低压配电系统图四A2
07DS02-06低压配电系统图五A2+
08DS02-07空调机房、水泵房动力配电系统A2+
09DS02-08剧场舞台动力配电系统图(一)A2+
10DS02-09剧场舞台动力配电系统图(二)A2+
11DS2-10剧场灯光音响配电系统图A2
12DS02-11演艺中心防排烟动力配电系统图A2
13DS02-12演艺中心竖向配电干线系统图A2
14DS02-13演艺中心地下层动力平面图A2
15DS02-14演艺中心一层A2
16DS02-15演艺中心二层A2
17DS02-16演艺中心三层A2
18DS02-17演艺中心四层A2
19DS02-18演艺中心屋顶层动力平面图A2
培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01DS03-00图纸目录A4
02DS03-01设计说明A1
03DS03-02动力配电系统图(一)A1+
04DS03-03动力配电系统图(二)A1
05DS03-04动力配电系统图(三)A1
06DS03-05动力配电系统图(四)A1+
07DS03-06竖向配电干线系统图A1
08DS03-07地下层动力平面图A1+
09DS03-08一层动力平面图A1
10DS03-09二层动力平面图A1
11DS03-10三层动力平面图A1
12DS03-11四层动力平面图A1
13DS03-12五层动力平面图A1
14DS03-13顶层动力平面图A1
15DS03-14地下层人防动力平面图A1+
16DS03-15设计说明A1
17DS03-16战时动力配电系统图A1
18DS03-17通风控制台二次接线图A1
19DS03-18战时进排风机及三种通风方式控制原理图A1
20DS03-19电缆穿墙防护密闭图A1
点式玻璃幕墙工程技术规范(CECS127-2001)
建筑玻璃应用技术规程(JGJ113-97)
予应力混凝土管桩基础技术规程(DBJ/T15-22-98)
建筑安装工程资料管理规定(**省地方标准)
近期颁布的电、水、空调通风、电梯质量验收规范
**省、**市有关建筑施工的规范、规定
(注，以上规范、规程、标准的编号或备案号如有误，应以正确的为准)
第八部分
******中心工程招标补充文件
根据中华人民123456
3.项目部组成(包括项目经理)是否一定与预审文件一致
答，可以按照扩大初步设计图表达的工程难度，进一步合理组成项目部机构，但各人员的资历不得低于预审时人员的资历。
4.投标文件中的有关学历证书、职称证书、获奖证书、资格证书、资质证书等是否需要带原件到开标现场
答，除企业的营业执照、资质等级证书和招标须知25.3款规定的证件外，其余的不用带至现场，但需在投标文件内相对应的复印件上加盖公司公章，并注明原件存放地，以便查询。
5.投标文件中在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际，提出具有市场竞争性平均水平的价格中的个别成本如何解释
答，个别成本指本工程中各分部、分项工程的企业成本。
6.如果招标人提供的内层信封袋太小，能否自制内层密封袋
答，应使用招标人统一提供的内层信封，如文件过厚，可分上下册进行装订。如内层信封数量不够，可到******中心筹建办领取。
7.投标须知P13页第四行中参考依据为何意
答，见**省安装工程计价办法P9页第二十条相关内容。
五、关于投标函
1.投标保证金、投标保函、投标担保书有关问题。
答，采取其中一种方式即可。但采取投标担保书方式的投标人应在5月19日前15天，将担保人的财务状况、资信情况、营业执照等资料报给招标人，招标人在律师的协助下对其确认后，投标人才可采用投标担保书方式。基于以上原因，招标人希望投标人采取前两种方式为宜。
2.可否委托授权分公司公章进行本次投标活动
答，不允许，只可使用总公司公章。
3.投标函附录4如何填写
答，相关内容与专用条款相对应，请按专用条款有关内容填写。
六、履约保函
履约保证金和履约保函由投标人根据企业情况任选其中一种方式。
注，投标人在收到本文件(招标文件的答疑)后，应在24小时内给予招标人书面回应。(传真****)
******中心工程
总承包招标文件的答疑(二)
1.有投标人问，投标文件商务部分中的承包价浮动率是税前浮动还是税后浮动
答，为包税报价。
2.有投标人问，业主供应或指定的材料价格是否参与浮动
答，请投标人看投标须知16.2款第(1)条中有关总包服务费的说明，以及16.2款第(6)条中有关暂估项目的说明。
注，投标人在收到本文件(招标文件的答疑)后，应在24小时内给予招标人书面回应。(传真，(****)
总承包招标文件的答疑(三)
1.问，标书文件提及劲性混凝土，但图纸中未有明确显示，请告知具体位置。
答，本工程招标须知附件A一、土建工程中第2点钢筋混凝土结构工程，包括现浇钢筋混凝土结构、劲性钢筋混凝土结构、预应力钢筋混凝土结构。
其中对劲性钢筋混凝土是统一指，
①初步设计说明P39页中11-4.1演艺中心结构形式的描述。
②结构图--演艺中心屋面层结构平面图(GC009)中对型钢和钢筋混凝土结构的平面布置。(由于初步设计表达不够，跨度较大的现浇混凝土板中，有将型钢埋入钢筋混凝土的可能性)
2.问，投标须知第15页倒数第二行分包计划，拟分包的项目与拟用分包人名单、资质、业绩、实力等，每个分包项目至少应列出3家候选人。而本工程招标范围一览表中有总包选择的分包，但需甲方确认项目，也有业主、总包联合择优选择分包项目。投标单位应提供前一项目分包商候选人，还是两项目均提供
答，提供总包选择的分包，但需甲方确认项目分包候选人即可。
3.问，投标须知第6页下数第一行投标人的开户银行提供的投标人财务状况证明书是否指银行的资信证明
答，是指银行出具的投标人有效资信证明。
注，投标人在收到本文件(招标文件的答疑)后，应在24小时内给予招标人书面回应。(传真，(0760)8882071)
总承包招标文件的答疑(四)
1.问，答疑中答复施工组织设计为明标，那么在施工组织设计中可否出现投标单位名称等相关内容，技术标1部分的封面能否由投标单位自行设计
答，在2003年5月23日答疑(一)中第三款第2条已说明。
2.问，投标须知第21.2条规定，参加开标会的授权委托人的授权委托书原件应密封在技术标2部分，并要本人亲自参加。其授权委托书是否指投标文件签署授权委托书如不是有否格式要求
答，投标须知第21.2条中，授权委托书即指6月2日发至投标人处的法定代表人授权委托书。同时要求各投标单位应准备一式两份，一份密封在技术标2中，作备案存档之用，一份用于开标前验证授权委托人身份。
3.问，答疑中答复深基坑支护应有具有岩土工程设计资质的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。请问能否采用在投标阶段由各投标单位自行设计，在中标实施阶段，再由有设计资质的单位设计
答，在投标阶段必须由具有岩土工程设计资质的单位设计。
4.问，投标须知第16.4.1条其他文件部分主要是项目部配备情况表(1)～(5)，而在技术部分中项目部配备情况表只有附表(1)～(4)，两者不统一
答，投标须知第16.4.1条中表(1)～(5)应为表(1)～(4)，见技术部分中附表(1)～(4)。
5.在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人，在本次投标项目管理班子配备中是否要放上候选人及相关资料
答，在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人，在本次投标项目管理班子配备中不用放上候选人及其相关资料。
6.培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系，其板是否采用预应力预应力是否采用无粘接后张法预应力
答，培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系，其板为普通钢筋砼板。经与设计联系，砼梁采用有粘结后张法施工。请注意在图纸上除电影厅之外还有排练厅、舞厅有类似情况。123456
7.机械设备是否一定与资格预审文件一致
答，本次投标机械设备并不一定要与资格预审文件一致，但本次选用的机械设备其性能必须能满足该工程施工需要。同时评委也将考虑该机械设备的可行性。
8.招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层，是否不需要抹灰找平直接进行装修
答，招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层，是指暂不考虑抹灰(因初步设计交待不细，今后有更详细的图纸后再做安排)。
注，投标人在收到本文件(招标文件的答疑)后，应在24小时内给予招标人书面回应。(传真***
******中心工程
总承包招标文件的答疑(五)
问，图纸中有若干交待不明及各图纸互相之间不一致现象，请解释。
答，本工程按扩大初步设计图进行招标，现有图纸对若干细部作法的确交待不清，各张图纸之间也确有不一致的地方，很多设计(特别是装修工程)要待今后各阶段施工图出图后才能解决。但是当前的设计图纸仍能从工程的总体及各部概况帮助我们认识工程，进行投标工作。对图纸的理解要充分联想，如观众主入口两侧外墙是与小剧场外弧墙同属一片墙，而建筑说明中3.7.2.D又对该墙做法作了规定。无障碍入口处在观众主入口台阶下，图纸只示意了位置，这样一个小局部的作法对整个工程的影响是比较小的。各个图纸之间不一致的问题也需要从建筑功能及总体布置来分析，从而作出比较准确的判断，希望各投标单位从现实条件出发，结合您们的经验来进行当前的投标工作。
注，投标人在收到本文件(招标文件的答疑)后，应在24小时内给予招标人书面回应。(传真，(***)
通知
投标保函、投标保证金收款单位为**市**局，特此通知
收到此传真后请24小时内予以书面答复。
通知
各投标单位，
北京**工程***有限公司会同******中心工程建设领导小组就******中心工程总承包招标开标有关事宜通知如下，
1.****中心工程总承包定于2003年6月20日9时30分准时开标;
2.原招标文件投标须知中28.4条(5)款参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人迟到15分钟以上的现变更为参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人不得迟到
3.投标人应于2003年6月20日9:00至9:30到达投标现场，并接受投标人代表资格检查。
4.2003年6月20日下午至2003年月21日进行评标，投标人应随时准备接受评标委员会的质疑。
注，投标人在收到本文件(招标文件的答疑)后，应在24小时内给予招标人书面回应。(传真，(****)123456
建设工程总承包合同的签定
建设工程总承包合同通过招投标和直接发包两种方式订立。通过招投标订立的合同在发包时对项目的内容、要求已经比较明确具体。承包人应当根据发包人对项目的要求编制建议书籍资料表，并且报一个固定总价。建议书及资料表都将成为合同文件。即使是通过招投标订立的合同，也需要在订立前有一个详细的谈判过程。双方在合同上签字盖章后合同即告成立。如果需要经过公证、签证、审批证手续，则在办理完公证、签证、审批等手续后合同生效。
建设工程总承包合同的履行，
合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行。发包人应当任命发包人代表，行使合同中明文规定的或隐含的权利，但无权修改合同。发包人代表应当是具备要求的经验与能力的一名合格的工程师或者其它事宜的专业人员。发包人代表可以将他的职责委托给主力，但一些重大的决定必须由承包人自己作出。
总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得到手转包建设工程项目。所谓倒手转包，是指将建设项目转包给其他单位承包，只收取管理费，不派项目管理班子对建设项目进行管理，不承担技术经济责任的行为。总承包单位应当做好分包项目的管理工作，并就分包的工作内容对建设单位承担技术经济责任。
搞好项目的分包是总承包合同顺利履行的关键。分包应尽量采取招投标方式选择分包单位。分包单位应具备从事相应工作的资质条件，分包单位必须自行完成分包工作，不得在次分包。分包单位应按合同规定对其分包的工程向总包单位负责，总包单位对项目的整体(包括工期、质量、造价、保修)向发包单位负责。
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
鉴于承包人已经严格遵守中国安全生产和劳动保护的相关法律法规，取得相关的合法经营执照，而且一致同意签订本工程安全协议，并完全遵守甲方提供承包商HSE安全管理程序之所有规定，故该协议作为主合同的附件，并与主合同具有同等的法律效力。
1. 管理目标
遵守京东方项目甲方提供承包商的HSE安全管理程序之所有规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等.
2. 甲方权利和义务
2.1 权利
1] 有权监督承包人执行发包人安全管理程序的情况，并要求承包人接受甲方人员的管理，还有权检查承包人各项安全管理工作，制止违章作业，遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。
2] 检查承包人作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。
3] 根据有关规定，对违章违纪人员进行经济处罚。
4] 工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务结算。
2.2 义务
1] 配备安全巡检人员，协助承包人监督检查作业和施工现场安全技术措
施的落实。
2] 介绍施工作业环境，提供必要的安全作业条件，按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。
3] 定期召开安全工作会议。
3.承包人义务
1] 承包商应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，并
提供其所有入场工作人员的健康证明材料，还必须按照相关法律为其所有进
场工作人员投保及交纳保险，同时交纳第三责任险。所有投保材料应将复印
件统一交甲方。
2] 根据工程项目制定安全施工方案，并征得甲方安全管理部门同意。同时对进入
施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育，安全技术交底，同时填写书
面记录;特殊作业人员必须持证上岗。
3] 严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各个施工阶段，将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并指派专人负责现场监护。
4] 对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案，采取严格防范措施，配备抢险救援的有关器材。
5] 施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。
6] 施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求，附件齐全可靠。
7] 要坚持文明施工，要求各施工单位，危险作业区域应设警示标志，并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。
8] 遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时，限止露天作业。
9] 施工作业中发生人身伤亡，要按国家规定程序报告有关部门的同时，及时报告甲方安全管理人员，并要求施工单位负责保护好现场。
10] 承包人对施工工地的安全负有全面的责任，任何第三人在施工场地发生伤亡事故的，除依法由第三人承担责任的外，均由承包人承担相应的责任。
4. 安全措施
4.1 施工环境
按照施工总平面布置的要求，严格管理各项施工设施。在基础施工阶段，
将所有基坑周边围蔽，设立防护栏(硬防护)，并在道路旁边的基坑装设安全警示灯，边坡竖立“严禁攀爬、防止触电”的警示牌。禁止电焊机进入底板范围，确保电源电缆与钢筋脱离接触。
4.2 设备安全
设备机具的安全性和维修管理上严格设备进场的性能检查，严抓安装就位后的安全调试，并建立设备卡及时记录使用过程的故障、维修、保养情况，以保障施工设备的正常运转。对于特殊设备如塔吊、桩机等必须取得劳动监督部门的检验合格证方准使用;对井式提升笼强制要求使用12种安全装置，经检验合格并配备劳动监督部门认可的安全员方可投入使用。
4.3 消防管理
按照有关消防管理条例配备消防器材和设施，设置了消防水管，合理设置消防设施，如灭火器、消防箱、消防水池、消防沙堆等。整个消防系统配置完善、消防信道畅通，特别是宿舍、仓库、脚手架、模板堆场和易燃易爆物品临时存放点等重点监控部位，消防措施应得力有效。
4.4 安全用电
始终严格执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》的要求，临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点，均编制有专项设计方案，坚持做到三级配电，两级保护，电箱实行“一机、一闸、一保护”制，照明、动力分别设置，采用TN-S接零保护系统。在施工现场及临设范围设置防雷系统，保证雷雨季节施工作业及居住环境的防雷安全。钢屋盖吊装作业时，重点监督吊装施工临时用电方案的实施，合理架设用电线路。装修期间重点对电箱少装漏电保护器进行整顿，严厉查处使用“拖板”和乱接乱拉行为。
4.5保护环境
承包人要严格遵守国家和地方各类环境保护的法律法规以及行政条例，并严格遵守发包人的各种环境保护政策，不得蓄意、故意或者任意破坏环境。如污水排放，噪声控制，灰尘控制，植被保护等等，承包人都必须严格遵守相关的规章制度。
4.6卫生
承包人必须遵守国家及地方各类关于职工卫生条件保障的法律法规，并遵守发包人的各类关于卫生方面的规章制度，为现场相关人员提供符合标准的饮用水，冲洗设施等等。
4.7承包人必须严格遵守国家及地方的各类建筑工程安全管理的法律法规或者规章制度，并严格遵守发包方的现场安全管理程序及各类安全保障措施。
4.8承包人必须接受发包人的安全培训，承包人必须对自己的职工及施工人员进行专门的安全培训方能进场工作。承包人所有的施工人员必须具备合适的安全知识，并持有效的上岗证上岗。
4.9承包人必须为其职工免费提供合适的个人防护用品，并为职工提供舒适安全的工作环境。
5.事故处理
发生伤亡事故，无论何种情况，双方都要及时向各自的上级主管和劳动部门报告。依据《企业职工伤亡事故报告处理办法》和国家劳动部有关伤亡事故统计办法调查处理，统计报告。
6.协议文本
本协议于双方签字盖章后生效。本协议一式二份，双方签订后各持一份。
7. 附录
承包商HSE安全管理程序
发包人(签章) 承包人(签章)
发包人代表： 承包人代表：
日 期： 日 期：
甲方(管理方)：建筑工程有限责任公司
法定代表人：
公司地址：
乙方(挂靠方)：
住址：
经甲乙双方协商，甲方同意乙方挂靠在其名义下以其名义在常德联通市场从事相关土建工程施工建设，为规范相关行为，特就有关事宜签订以下协议书：
一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下承接常德联通相关基站土建 工程项目的施工建设。乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏，工程任务自行承揽。
二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
三、挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照 国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程施工合同签订，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“常德宏城建筑工程有限责任公司联通工程项目部”印鉴壹枚，用于工程资料。本工程竣工验收合格后，乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续，不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任均由乙方承担。
五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。
六、乙方挂靠在甲方下的经营期间，对所属施工队的管理必须严格执行国家相关管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工，依法办理所聘员工各种手续，特殊工程要持证上岗。
七、为规范施工现场的管理，乙方在挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。
八、甲方提取的管理费用：按工程总造价的3%收取，该费用在乙方的相关挂靠项目工程款到达甲方账户时按约定比例扣除。本工程所产生的各项税收和行政收费均由乙方自行承担，相关工程合同收款所需要的建安发票均由乙方以甲方名义到常德市地方税务局柜台直接开具并缴纳相关税费。
九、挂靠期间暂定为叁年，即20__年7月1日起至20__年6月30日止。
十、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款必须转入甲方账户，待扣除管理费后其余工程款甲方需在五天内转入乙方指定账户。
十一、本协议自双方签名盖章后生效。挂靠期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债权债务后自动失效。
十二、本协议未尽事宜双方另行协商解决。
十三、本协议一式四份，双方各执两份。
甲方(盖章)： 乙方(签字)：
法人或授权人(签字)： 本人签字：
日期： 年____月____日 日期： 年____月____日
发包人（全称）：___________
承包人（全称）：___________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：________________________
工程地点：________________________
工程内容：土建、装饰、机电安装及室外附属工程
工程立项批准文号：____________________
资金来源：自筹
承包范围：______________________________
二、工程承包范围
承包范围：
1 除地下室钢筋混凝土结构工程外，土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中：
1.1土建施工承包范围为________建筑设计院有限公司设计的“_______一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。
1.2机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程，待发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围。
2凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。
3工程师指令经发包人同意的其他项目。
发包人如有正当理由时，保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。
三、合同工期：
开工日期：_________年________月_______日（暂定）
竣工日期：_________年________月_______日
合同工期总日历天数928天（暂定），详细分期交付工期约定见专用条款。
四、质量标准
工程质量标准：各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求，工程总体质量符合《建筑工程验收统一标准》（gb 50300—20xx）的规定。
质量目标：确保市优，争创国优。
五、合同价款
金额（大写）：暂定陆亿零捌拾捌万元（人民币）
￥：60088万元（暂定）
此价款为暂定价，发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的价款为准。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1．本合同协议书
2．中标通知书
3．投标书及其附件
4．本合同专用条款
5．本合同通用条款
6．标准、规范及有关技术文件
7．图纸
8．工程预算书
9．其他合同附件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他其他当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：_______年_______月______日
合同订立地点：__________________________
本合同双方约定：双方签字盖章并经政府部门备案后生效。
发包人：_______________（公章）承包人：_______________（公章）
日期：____________________ 日期：____________________
建设工程施工合同
（GF-1999-0201）
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理总局
第一部分 协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号： 资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。
三、合同工期
开工日期：年 月 日（以开工令为准）
交工日期：年 月 日（具备部分精装修队伍进场条件），月 日完成所承包范围的所有分项工程。
四、质量要求
工程质量要求： 合 格
五、合同价款
金额（大写）： 暂定人民币 仟 佰万元（以工程结算为准） 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
１、本合同协议书
２、中标通知书
３、投标书及其附件
４、本合同专用条款
５、本合同通用条款
６、标准、规范及有关技术文件
７、图纸
8、工程量清单
9、工程报价或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同生效时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同约定自双方后生效。
发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住所： 住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
邮编： 邮编：
鉴证意见：
经办人：
鉴证机关：
年 月
日
第二部分 通用条款
本合同通用条款，采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局1999年颁布的《建设工程施工合同》（GF－1999－0201）第二部分《通用条款》。
第七部分
******中心工程施工图纸
一．总图
序号图纸编号图纸名称规格附注
01ZS001总平面图±0.00层A0
02ZS002屋顶层平面图A0
03ZS003消防总平面图A0
04ZS004竖向及道路平面图A0
05ZS005管线综合图A0
06ZS006详图A
建筑专业，
演艺中心（一）
序号图纸编号图纸名称规格附注
01JS02-01地下层平面图A2
02JS02-02一层平面图A2+
03JS02-03二层平面图A2
04JS02-04三层平面图A2
05JS02-05四层平面图A2
06JS02-06屋顶[平面图A2
07JS02-072-W轴～2-A轴立面图，2-16轴～2-1轴立面图A2
08JS02-082-A轴～2-W轴立面图，2-1轴～2-16轴立面图A2
09JS02-091-1剖面图A2+
10JS02-102-2剖面图A2+
11JS02-11大剧场观众厅一层放大平面图A2
12JS02-12大剧场观众厅二层放大平面图A2
13JS02-13大剧场观众厅三层放大平面图A2
14JS02-14大剧场观众厅马道放大平面图A2
15JS02-15大剧场观众厅剖面放大图（一）A2
16JS02-16大剧场观众厅剖面放大图（二）A2
17JS02-17大剧场视线分析图A2
18JS02-18大剧场舞台放大平面图一、二A2
19JS02-19大剧场舞台控制室及一层天桥平面图A2
20JS02-20大剧场舞台二、三层天桥平面图A2
21JS02-21大剧场舞台栅顶、栅顶悬吊构件，灯光吊杆位置A2
JS02-台面景区位置示意图
22JS02-22大剧场舞台剖面图A2
23JS02-23小剧场平面及剖面放大图（一）A2
24JS02-24小剧场平面及剖面放大图（二）A2
25JS02-25小剧场平面及剖面放大图（三）A2
26JS02-26小剧场平面及剖面放大图（四）A2
27JS02-27小剧场平面及剖面放大图（五）A2
演艺中心（二）
序号图纸编号图纸名称规格附注
28JS02-28防火分区面积图（一）A2
29JS02-29防火分区面积图（二）A2
30JS02-3防火分区面积图（三）面积计算图（一）A2
31JS02-31面积计算图（二）A2
32JS02-32面积计算图（三）A2
33JS02-33玻璃幕墙轴测图A2
34JS02-34玻璃幕墙一层平面图A2
35JS02-35玻璃幕墙二层平面图A2
36JS02-36玻璃幕墙四层平面图A2
37JS02-37玻璃幕墙顶视图A2
.8JS02-38玻璃幕墙南北立面图A2
39JS02-39玻璃幕墙东立面图A2
40JS02-40玻璃幕墙技术参数表A2
41JS02-41铝板幕墙轴测图A2
42JS02-42铝板幕墙一层平面图A2
43JS02-43铝板幕墙南立面图A2
44JS02-44铝板幕墙东西立面图A2
45-50JS02-（45-50）楼梯大样图A2
51-52JS02-（51-52）卫生间大样图A2
53-54JS02-（53-54）地下室设备用房放大图A2
55-70JS02-（55-70）立面放大图A2
70-75JS02-（70-75）墙身及节点大样A2
培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01JS03-01地下层平面图A2
02JS03-02一层平面图A2
03JS03-03二层平面图A2
04JS03-04三层平面图A2
05JS03-05四层平面图A2
06JS03-06五层平面图A2
07JS03-07顶层平面图A2
08JS03-08A-A剖面展开图、6-F轴～5-A轴立面展开图A2
09JS03-095-A轴～6-F轴立面展开图、6-4轴～5-1北立面、B-B剖面图A2
10JS03-10电影院观众席视线分析图A2
11JS03-11防火分区面积图（一）A2
12JS03-12防火分区面积图（二）A2
13JS03-13面积计算图（一）A2
14JS03-14面积计算图（二）A2
15JS03-15地下人防战时平面图A2
16JS03-16地下人防平时平面图A2
17JS03-17口部大样，1-1剖面图A2
18-23JS03-（18-23）楼梯大样图A2
24-25JS03-（24-25）卫生间大样图A2
25-26JS03-（25-26）地下室设备用房放大图A2
26-30JS03-（26-30）立面放大图A2
30-35JS03-（30-35）墙身及节点大样A2
结构专业，
演艺中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01GS001结构设计说明一A2
02GS002结构设计说明二A2
03GS003桩基平面图A2
04GS004桩承台及地下室底板结构平面图A2
05GS005承台详图（一）A2
06GS006承台详图（二）A2
07GS007地下室墙、柱定位图A2
08GS008地下室外墙配筋图A2
09GS009地下室水池详图A2+
10GS010一层墙、柱定位图A2+
11GS011二层～四层墙、柱定位图A2
12GS012柱及砼墙配筋详图A2
13GS013一层结构平面图布置图A2
14GS014一层梁配筋图A2
15GS015二层结构平面布置图A2
16GS016二层梁配筋图A2
17GS017三层结构平面布置图A2
18GS018三层梁配筋图A2
19GS019四层结构平面布置图A2
20GS020四层梁配筋图A2
21GS021屋面结构平面布置图A2
22GS022屋面梁配筋图A2
23GS023出屋面结构平面布置图A2
24GS024出屋面梁配筋图A2
25GS025观众厅悬挑梁配筋详图A2
26GS026钢梁详图A2
27GS027钢结构详图（一）A2
28GS028钢结构详图（二）A2
29GS029节点详图A2
30GS030楼梯详图（一）A2
31GS031楼梯详图（二）A2
32GS032楼梯详图（三）A2
33GS033楼梯详图（四）A2
34GS034楼梯详图（五）A2
35GS035楼梯详图（六）A2
培训中心，
序号图纸编号图纸名称规格附注
01GS01结构设计总说明一A2
02GS02结构设计总说明二A2
03GS03桩施工图A2
04GS04地下室底板结构平面布置图及底板配筋图A2
05GS05承台详图（一）A2
06GS06承台详图（二）A2
07GS07地下室墙、柱定位图A2
08GS08柱及暗柱配筋图A2
09GS09人防口部墙定位及配筋图A2+
10GS10一层结构平面布置图A2+
11GS11一层梁配筋图A2
12GS12二层～屋顶层柱定位及配筋图A2
13GS13二层结构平面图布置图A2
14GS14二层梁配筋图A2
15GS15二层板配筋图A2
16GS16三层结构平面布置图A2
17GS17三层梁配筋图A2
18GS18三层板配筋图A2
19GS19四层结构平面布置图A2
20GS20四层梁配筋图A2
21GS21四层板配筋图A2
22GS22五层结构平面布置图A2
23GS23五层梁配筋图A2
24GS24五层板配筋图A2
25GS25屋顶层结构平面布置图A2
26GS26屋顶层梁配筋图A2
27GS27屋顶层板配筋图A2
28GS281#楼梯详图A2
29GS292#楼梯详图（一）A2
30GS302#楼梯详图（二）A2
31GS313#楼梯详图（一）A2
32GS322#楼梯详图（二）A2
33GS334#楼梯详图（一）A2
34GS342#楼梯详图（二）A2
35GS355#楼梯详图A2
给排水专业，
演艺中心及培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01SC000给排水图纸目录A4
02SC001人防给排水设计说明主要材料图例A1
03SC002地下车库人防战时给排水平面图A0
04SC003地下车库战时给水排水系统图A1
05SC004演艺中心地下层给排水及消防栓平面图A0
06SC005演艺中心地下层自动喷水平面图A0
07SC006演艺中心一层给排水及消火栓平面图A0
08SC007演艺中心二层给排水及消火栓平面图A0
09SC008演艺中心三层给排水及消火栓平面图A0
10SC009演艺中心四层给排水及消火栓平面图A0
11SC010演艺中心屋顶给排水平面图A0
12SC011演艺中心一层自动喷水雨淋水幕平面图A0
13SC012演艺中心二层自动喷水雨淋水幕平面图A0
14SC013演艺中心三层自动喷水雨淋水幕平面图A0
15SC014演艺中心四层自动喷水雨淋水幕平面图A0
16SC015培训中心地下一层给排水及消火栓自动喷水平面图A0
17SC016培训中心一层给排水及消火栓平面图A0
18SC017培训中心二层给排水及消火栓平面图A0
19SC018培训中心三层给排水及消火栓平面图A0
20SC019培训中心四层给排水及消火栓平面图A0
21SC020培训中心五层给排水及消火栓平面图A0
22SC021培训中心一层自动喷水平面图A0
23SC022培训中心二层自动喷水平面图A0
24SC023培训中心三层自动喷水平面图A0
25SC024培训中心四层自动喷水平面图A0
26SC025培训中心五层自动喷水平面图A0
27SC026培训中心屋顶给排水消防平面图A0
28SC027地下车库给排水及消火栓平面图A0
29SC028地下车库自动喷水平面图A0
泵房放大平面
泵房给水系统图卫生间给排水大样
卫生间给排水大样系统图
30SC029给水排水雨水系统原理图A1
31SC030消火栓系统原理图A1
32SC031自动喷水雨淋水幕系统原理图A1
空调专业:
培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01KS000通风空调施工图图纸目录A4×2
02KS001通风空调工程施工图设计总说明(一)A1+
03KS002通风空调工程施工图设计总说明(二)A1+
04KS003主要材料设备表(一)A1+
05KS004主要材料设备表(二)A1+
06KS005防排烟系统原理图A1
07KS006空调水路系统原理图(一)A1
08KS007人防通风设计说明A1
09KS008地下人防战时通风平面图A1
10KS009人防口部通风平面详图A1
11KS010人防口部通风剖面图A1
12KS011制冷机房平面、剖面图A1
13KS012空调机房（一）平面、剖面图A1+
14KS013空调机房（二）平面、剖面图A1+
15KS014空调机房（三）平面、剖面图A1+
16KS015空调机房（四）平面、剖面图A1+
17KS016组合式空调机定货图A1
18KS017冷却塔配管图A1
19KS018地下层通风平面图A0+
20KS019一层通风空调平面图A0
21KS020一层空调水管平面图A0
22KS021二层通风空调平面图A0
23KS022二层空调水管平面图A0
24KS023三层通风空调平面图A0
25KS024三层空调水管平面图
26KS025四层通风空调平面图A0
27KS026四层空调水管平面图A0
28KS027五层通风空调平面图A0
29KS028五层空调水管平面图A0
30KS029地下层～五层通风剖面图A0
弱电（智能化）
演义中心及培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01XS000弱电图纸目录A4共5页
02XS001弱电设计说明（一）A1+
03XS002弱电设计说明（二）A1+
04XS003图例A2
05XS004智能化系统图A1+
06XS005消防自动报警及联动系统图A1+
07XS006公共广播系统图A1+
08XS007消防主要设备材料表A4+
09XS008综合布线系统图A1+
10XS009有线电视系统图A1+
11XS010综合安防系统图A1+
12XS011门禁系统图A1+
13XS012综合安防系统配电干线系统图A1
14XS013综合安防系统配电箱系统图A1
15XS014网络系统配电系统图A1
16XS015楼宇自控系统图A1+
17XS016楼宇自控系统监控原理图（一）A1
18XS017楼宇自控系统监控原理图（二）A1
19XS018楼宇自控系统监控点统计表A1+
20XS019演艺中心地下一层综合布线平面图A1+
21XS020演艺中心一层综合布线平面图A1+
22XS021演艺中心二层综合布线平面图A1+
23XS022演艺中心三层综合布线平面图A2
24XS023演艺中心四层综合布线平面图A2
25XS024演艺中心地下一层安防、门禁及有线电视平面图A2
26XS025演艺中心一层安防、门禁及有线电视平面图A2
27XS026演艺中心二层安防、门禁及有线电视平面图A2
28XS027演艺中心三层安防、门禁及有线电视平面图A2
29XS028演艺中心四层安防、门禁及有线电视平面图A2
30XS029演艺中心机房层安防、门禁及有线电视平面图A2
31XS030演艺中心地下一层楼宇自控平面图A2
32XS031演艺中心一层楼宇自控平面图A2
33XS032演艺中心二层楼宇自控平面图A2
34XS033演艺中心三层楼宇自控平面图A2
35XS034演艺中心四层楼宇自控平面图A2
36XS035演艺中心机房层楼宇自控平面图A2
37XS036演艺中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图A2
38XS037演艺中心一层火灾自动报警和公共广播平面图A2
39XS038演艺中心二层火灾自动报警和公共广播平面图A2
40XS039演艺中心三层火灾自动报警和公共广播平面图A2
41XS0340演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2
42XS041演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2
43XS042演艺中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图A2
44XS043培训中心地下一层综合布线平面图A2
45XS044培训中心一层综合布线平面图A2
46XS045培训中心二层综合布线平面图A1+
47XS046培训中心三层综合布线平面图A1+
48XS047培训中心四层综合布线平面图A1+
49XS048培训中心五层综合布线平面图A2
50XS049培训中心机房层综合布线平面图A2
51XS050培训中心地下一层安防、门禁、停车场及有线电视平面图A2
52XS051培训中心一层安防、门禁及有线电视平面图A2
53XS052培训中心二层安防、门禁及有线电视平面图A2
54XS53培训中心三层安防、门禁及有线电视平面图A2
55XS054培训中心四层安防、门禁及有线电视平面图A2
56XS055培训中心五层安防、门禁及有线电视平面图A2
57XS056培训中心机房层安防、门禁及有线电视平面图A2
58XS057培训中心地下一层楼宇自控平面图A2
59XS058培训中心一层楼宇自控平面图A2
60XS059培训中心二层楼宇自控平面图A2
61XS060培训中心三层楼宇自控平面图A2
62XS061培训中心四层楼宇自控平面图A2
63XS062培训中心五层楼宇自控平面图A2
64XS063培训中心机房层楼宇自控平面图A2
65XS064培训中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图A2
66XS065培训中心一层火灾自动报警和公共广播平面图A2
67XS066培训中心二层火灾自动报警和公共广播平面图A2
68XS067培训中心三层火灾自动报警和公共广播平面图A2
69XS068培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2
70XS069培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2
71XS070培训中心五层火灾自动报警和公共广播平面图A2
72XS071培训中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图A1+
73XS072弱电井道及线槽洞内布置图A1+
74XS073机房布置图A1+
强电，
演艺中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01DS02-00图纸目录A4
02DS02-01高压配电系统图A2
03DS02-02低压配电系统图一A2
04DS02-03低压配电系统图二A2
05DS02-04低压配电系统图三A2+
06DS02-05低压配电系统图四A2
07DS02-06低压配电系统图五A2+
08DS02-07空调机房、水泵房动力配电系统A2+
09DS02-08剧场舞台动力配电系统图（一）A2+
10DS02-09剧场舞台动力配电系统图（二）A2+
11DS2-10剧场灯光音响配电系统图A2
12DS02-11演艺中心防排烟动力配电系统图A2
13DS02-12演艺中心竖向配电干线系统图A2
14DS02-13演艺中心地下层动力平面图A2
15DS02-14演艺中心一层A2
16DS02-15演艺中心二层A2
17DS02-16演艺中心三层A2
18DS02-17演艺中心四层A2
19DS02-18演艺中心屋顶层动力平面图A2
培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01DS03－00图纸目录A4
02DS03－01设计说明A1
03DS03－02动力配电系统图(一)A1+
04DS03－03动力配电系统图(二)A1
05DS03－04动力配电系统图(三)A1
06DS03－05动力配电系统图(四)A1+
07DS03－06竖向配电干线系统图A1
08DS03－07地下层动力平面图A1+
09DS03－08一层动力平面图A1
10DS03－09二层动力平面图A1
11DS03－10三层动力平面图A1
12DS03－11四层动力平面图A1
13DS03－12五层动力平面图A1
14DS03－13顶层动力平面图A1
15DS03－14地下层人防动力平面图A1+
16DS03－15设计说明A1
17DS03－16战时动力配电系统图A1
18DS03－17通风控制台二次接线图A1
19DS03－18战时进排风机及三种通风方式控制原理图A1
20DS03－19电缆穿墙防护密闭图A1
点式玻璃幕墙工程技术规范（CECS127－2001）
建筑玻璃应用技术规程（JGJ113－97）
予应力混凝土管桩基础技术规程（DBJ/T15-22-98）
建筑安装工程资料管理规定（**省地方标准）
近期颁布的电、水、空调通风、电梯质量验收规范
**省、**市有关建筑施工的规范、规定
（注，以上规范、规程、标准的编号或备案号如有误，应以正确的为准）
第八部分
******中心工程招标补充文件
根据中华人民共和国招标投标法第二十三条的规定，现对本投标须知附件B中的“1.技术标的评分说明”增加第（4）款，其内容如下，
（4）每一个投标人技术标的评分结果为，对所有评委打分进行排列，去掉其中的一个最高分及一个最低分，然后取剩下分值的平均数。
******中心工程
总承包招标文件的答疑（一）
一、关于对场地条件的答复
1.场地临时给排水、临时电源的位置
答，招标文件专用条款第8.1对场地临时给排水、临时电源有了明确约定。5月22日在现场勘察时，业主指明了具体位置。
2.现场大门的设置有何要求
答，招标人希望投标人在做施工组织设计时，应考虑到现场大门的设置“不要影响城市主干线交通”这一因素。
3.关于深基坑支护
答，应由具有岩土工程设计资质（深基坑设计）的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。
4.关于施工用地范围
答，除代征绿地，红线内场地均可作为施工场地。
二、关于对扩大初步设计图纸的答复
1.本工程有无后浇带
答，地下室的砼后浇带在设计说明书P40页中和设计图GC002及GC004中均有所交待，其他图纸也还有类似说明，初步设计图纸中确实存在一些问题，如地下室的底板、墙、顶板没形成贯通的后浇带。目前先按设后浇带考虑，待施工图出图后做合理调整。
2.关于能否提供电子版总平面设计图纸的问题
答，在扩大初步设计阶段，要求设计人提供电子版总平面设计图，业主认为是有困难的。
业主仅能提供勘察院绘制的现场给排水平面图的电子版。（请于收此文件两天内到**市兴**桂苑商务区610栋领取，周六日不休息）
3.能否提供钢筋用量的大概数量
答，在初步设计阶段，设计人无法提供。
4.能否提供钢结构图纸
答，在初步设计阶段，设计人无法提供。
5.能否提供工程桩的大约长度设计考虑为端承桩还是摩擦桩
答，关于工程桩的桩长，通过初步设计及地勘资料应有初步交待，具体情况待试桩后由设计人确定。本工程以预应力管桩为主，端承桩及摩擦桩两种受力情况均有所考虑。
三、关于施工组织设计
1.由于仅提供了扩大初步设计图纸，是否需编制钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境等工程的施工方案
答，扩大初步设计说明中和扩大初步设计图纸对钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境工程等方面有了初步的表达。招标人希望投标人在做施工组织设计时，依据群众娱乐、**类设施建筑的施工经验，作出项目目标的策划和所采取的技术措施，从而体现出投标人的综合技术实力。
2.关于施工组织设计是明标还是暗标
答，本施工组织设计的评标是明标。
四、关于投标文件
1.内层信封在开缝处是否要用专用封条密封
答，仅在内层信封背面上方封口处使用专用封条密封。
2.投标函、分包计划是放入“技术标函1”中，还是“技术标函2”中装订
答，投标函、分包计划放入“技术标2”中封装。
3.项目部组成（包括项目经理）是否一定与预审文件一致
答，可以按照扩大初步设计图表达的工程难度，进一步合理组成项目部机构，但各人员的资历不得低于预审时人员的资历。
4.投标文件中的有关学历证书、职称证书、获奖证书、资格证书、资质证书等是否需要带原件到开标现场
答，除企业的营业执照、资质等级证书和招标须知25.3款规定的证件外，其余的不用带至现场，但需在投标文件内相对应的复印件上加盖公司公章，并注明原件存放地，以便查询。
5.投标文件中“在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际，提出具有市场竞争性平均水平的价格”中的“个别成本”如何解释
答，“个别成本”指本工程中各分部、分项工程的企业成本。
6.如果招标人提供的内层信封袋太小，能否自制内层密封袋
答，应使用招标人统一提供的内层信封，如文件过厚，可分上下册进行装订。如内层信封数量不够，可到******中心筹建办领取。
7.投标须知P13页第四行中“参考依据”为何意
答，见**省安装工程计价办法P9页第二十条相关内容。
五、关于投标函
1.投标保证金、投标保函、投标担保书有关问题。
答，采取其中一种方式即可。但采取投标担保书方式的投标人应在5月19日前15天，将担保人的财务状况、资信情况、营业执照等资料报给招标人，招标人在律师的协助下对其确认后，投标人才可采用投标担保书方式。基于以上原因，招标人希望投标人采取前两种方式为宜。
2.可否委托授权分公司公章进行本次投标活动
答，不允许，只可使用总公司公章。
3.投标函附录4如何填写
答，相关内容与专用条款相对应，请按专用条款有关内容填写。
六、履约保函
履约保证金和履约保函由投标人根据企业情况任选其中一种方式。
注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真****）
******中心工程
总承包招标文件的答疑（二）
1.有投标人问，投标文件商务部分中的承包价浮动率是税前浮动还是税后浮动
答，为包税报价。
2.有投标人问，业主供应或指定的材料价格是否参与浮动
答，请投标人看投标须知16.2款第（1）条中有关“总包服务费”的说明，以及16.2款第（6）条中有关“暂估项目”的说明。
注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（****）
******中心工程
总承包招标文件的答疑（三）
1.问，标书文件提及劲性混凝土，但图纸中未有明确显示，请告知具体位置。
答，本工程招标须知附件A“一、土建工程”中第2点钢筋混凝土结构工程，包括现浇钢筋混凝土结构、劲性钢筋混凝土结构、预应力钢筋混凝土结构。
其中对劲性钢筋混凝土是统一指，
①初步设计说明P39页中11－4.1演艺中心结构形式的描述。
②结构图--演艺中心屋面层结构平面图（GC009）中对型钢和钢筋混凝土结构的平面布置。（由于初步设计表达不够，跨度较大的现浇混凝土板中，有将型钢埋入钢筋混凝土的可能性）
2.问，投标须知第15页倒数第二行“分包计划，拟分包的项目与拟用分包人名单、资质、业绩、实力等，每个分包项目至少应列出3家候选人。”而本工程招标范围一览表中有“总包选择的分包，但需甲方确认”项目，也有“业主、总包联合择优选择分包”项目。投标单位应提供前一项目分包商候选人，还是两项目均提供
答，提供“总包选择的分包，但需甲方确认”项目分包候选人即可。
3．问，投标须知第6页下数第一行“投标人的开户银行提供的投标人财务状况证明书”是否指银行的资信证明
答，是指银行出具的投标人有效资信证明。
注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（0760）8882071）
******中心工程
总承包招标文件的答疑（四）
1.问，答疑中答复施工组织设计为明标，那么在施工组织设计中可否出现投标单位名称等相关内容，技术标1部分的封面能否由投标单位自行设计
答，在2003年5月23日答疑（一）中第三款第2条已说明。
2.问，投标须知第21.2条规定，参加开标会的授权委托人的“授权委托书”原件应密封在“技术标2”部分，并要本人亲自参加。其“授权委托书”是否指投标文件签署授权委托书如不是有否格式要求
答，投标须知第21.2条中，“授权委托书”即指6月2日发至投标人处的“法定代表人授权委托书”。同时要求各投标单位应准备一式两份，一份密封在“技术标2”中，作备案存档之用，一份用于开标前验证授权委托人身份。
3．问，答疑中答复深基坑支护应有具有岩土工程设计资质的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。请问能否采用在投标阶段由各投标单位自行设计，在中标实施阶段，再由有设计资质的单位设计
答，在投标阶段必须由具有岩土工程设计资质的单位设计。
4．问，投标须知第16.4.1条其他文件部分主要是项目部配备情况表（1）～（5），而在技术部分中项目部配备情况表只有附表（1）～（4），两者不统一
答，投标须知第16.4.1条中表（1）～（5）应为表（1）～（4），见技术部分中附表（1）～（4）。
5．在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人，在本次投标项目管理班子配备中是否要放上候选人及相关资料
答，在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人，在本次投标项目管理班子配备中不用放上候选人及其相关资料。
6．培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系，其板是否采用预应力预应力是否采用无粘接后张法预应力
答，培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系，其板为普通钢筋砼板。经与设计联系，砼梁采用有粘结后张法施工。请注意在图纸上除电影厅之外还有排练厅、舞厅有类似情况。
7．机械设备是否一定与资格预审文件一致
答，本次投标机械设备并不一定要与资格预审文件一致，但本次选用的机械设备其性能必须能满足该工程施工需要。同时评委也将考虑该机械设备的可行性。
8．招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层，是否不需要抹灰找平直接进行装修
答，招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层，是指暂不考虑抹灰（因初步设计交待不细，今后有更详细的图纸后再做安排）。
注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真***
******中心工程
总承包招标文件的答疑（五）
问，图纸中有若干交待不明及各图纸互相之间不一致现象，请解释。
答，本工程按扩大初步设计图进行招标，现有图纸对若干细部作法的确交待不清，各张图纸之间也确有不一致的地方，很多设计（特别是装修工程）要待今后各阶段施工图出图后才能解决。但是当前的设计图纸仍能从工程的总体及各部概况帮助我们认识工程，进行投标工作。对图纸的理解要充分联想，如观众主入口两侧外墙是与小剧场外弧墙同属一片墙，而建筑说明中3.7.2.D又对该墙做法作了规定。无障碍入口处在观众主入口台阶下，图纸只示意了位置，这样一个小局部的作法对整个工程的影响是比较小的。各个图纸之间不一致的问题也需要从建筑功能及总体布置来分析，从而作出比较准确的判断，希望各投标单位从现实条件出发，结合您们的经验来进行当前的投标工作。
注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（***）
通知
投标保函、投标保证金收款单位为**市**局，特此通知
收到此传真后请24小时内予以书面答复。
通知
各投标单位，
北京**工程***有限公司会同******中心工程建设领导小组就******中心工程总承包招标开标有关事宜通知如下，
1．****中心工程总承包定于2003年6月20日9时30分准时开标；
2．原招标文件投标须知中28.4条（5）款“参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人迟到15分钟以上的”现变更为“参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人不得迟到”
3．投标人应于2003年6月20日9:00至9:30到达投标现场，并接受投标人代表资格检查。
4．2003年6月20日下午至2003年月21日进行评标，投标人应随时准备接受评标委员会的质疑。
注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（****）
日期： ＿＿年＿＿月＿＿日
地点＿＿＿＿＿＿市
本合同经下述双方签署：
1 ＿＿＿＿市卫生局局长＿＿＿＿先生（以下简称甲方）
2 建筑工程承包公司海外工程部经理＿＿＿＿先生（年 月 日由＿＿＿建筑工程承包公司授权）（以下简称乙方）
出生地：＿＿＿＿（国家）
国籍：＿＿＿＿＿（国家）
总部：＿＿＿＿＿（国）＿＿＿＿＿市
在a国的通讯地址：＿＿＿＿＿＿信箱
鉴于甲方要兴建的＿＿＿＿学校10000㎡的教学楼，乙方提交报价已于 年 月 日被＿＿＿＿＿市卫生局招标委员会接受并已中标。根据国＿＿部1983年2月5日第318议，双方缔约于下：
（一）合同内容
乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议，在＿＿＿＿市对＿＿＿学校10000㎡的教学楼（该工程为楼房，包括全套家具、设备、空调）进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。
所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。
（二）合同金额
本合同总金额为＿＿＿＿＿第纳尔。兑换美元比例为70％。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指ldquo;概算工程rdquo;而言。至于ldquo;分段工程rdquo;则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同阶格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在a国国内或国外新增加赋税。
（三）工期
乙方必须根据本合同第＿＿号附件的说明，在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。
（四）移交场地
根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
（五）查看工地
乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。
（六）履约保证金
乙方应自被通知中标的第2天起的30天内，向甲方寄存履约保证金，金额为该合同总额的20％，或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。
有现金、信用支票，或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定，保函须在合同整个执行期中都有效，直到最后交付工程为止。
该保证金始终都由甲方保存。作为乙方完美施工和履行用方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后，最多在一个月内，按可能业经被扣除的金额的相同额度杯足保证金，否则，甲方有权没收保证金的余额，或者从乙方手中收回工程，由甲方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即可，无须诉诸法院或采取其它措施。
甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。
（七）图纸和规范完善无缺
甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽，随时可以更正。乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度，并在适当的时候把自己的意见告诉甲方、在甲方接受这些意见的情况下，甲方就要对这些意见负责，就如同是其自己提出来的一样。
（八）施工进度计划表
乙方自接收工地起，15天内向甲方递交一份施工计划，阐明为完成本合同工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备，以及建立临时设施等。乙方应根据甲方意见和施工进展情况，对自己的施工计划进行调整。
（九）合同内容的变更
甲方有权调整合同内容，但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15％。实际工程量的增加或减少在合同金额的15％之内，乙方无权要求任何补偿。
上述调整金额，要用业已议定的单价计算、如果没有这种单价，则在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行计算。
根据本条款的规定，如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工，乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工期的要求。否则，等于放弃权利。这样，乙方就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程，并交付使用。
甲方在收到乙方呈交的延期要求时，可将工期延长到其认为是适当的时候。
（十）支付条件
1 在乙方接收工地、提交履约保承并办完合同注册登记付税手续之后，甲方根据乙方的要求，向乙方支付合同金额＿％的预付款。支付预付款应在乙方提交与预付款等值的保函之后，该保承应该在施工期间始终有效，且应开自一家a国的银行，或是经过这家银行认证，同时不许附加任何条件，也不得被作废。上述银行须承认有一笔与保函等值的款项由甲方支配，并承认可全部支付甲方，无须提醒，无须诉诸司法部门，也无须办理其他手
续，同时也不管乙方或第三者提出的异议。预付款应从支付给乙方的月工程进度款中按预付款在合同总价中所占的比例扣除，直到扣完为止。保函额度也可以按预付款收回的金额递减。
2 乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方接受的材料， 其费用中的＿％应付给乙方。条件是乙方提供的材料应是优质、适用、符合规定，为甲方工程师所接受，并须妥善储存在仓库里。上述规定同样适用于乙方运到工地的机器设备，这些机器设备具工程的组成部分，在安装时应是完好无损的，但属乙方所有的机械则不包括在内，因为这些机械并非是工程的组成部分，只不过是为了施工而引进到现场。
上述预付款要首先从乙方用库存材料所完成的工程的进度款中扣除，直到全部收回为止。
3 不符合条件与现范而且是实际上完成了的工程，甲方在双方确定的单价基础上向乙方支付其造价的＿＿％。这些支付款项的金额应根据本合同第二十五条的规定和每月完成的工程量报表面定。这些款项要在扣除本条第一款所述的预付款比例和先前业已支付的入库材料费后才能支付，每月支付款金额不少于＿＿＿第纳尔、甲方支付本条规定的月工程进度款，要在工程报表得到甲方认可的45日之内进行。条件是完成的工程应全部符合本合同所规定的条件。
承担支付利息的责任。在这种情况下，可将支付（月进度）款的时限适当推迟，以便对报表进行校正。本文规定的因迟付而享受利息的规定不适用于预付款、合同决算款、过期退回保证金，以及材料款。一言以蔽之，这个规定只适用月工程进度款。
施工总承包是目前国内普遍使用的工程承包方式,对于工程施工总承包合同你了解多少呢以下是华律网小编为大家整理的工程施工总承包合同范文，欢迎参考阅读。工程施工总承包合同范文1发包人，(甲方)承包人， (乙方)依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概总值，1、工程名称，金都花园教育住宅小区。2、工程地点，原____县医药公司院内。3二、承包范围，工程内容中设计图纸内所有土建工程，乙方不得将此工程转包转工，如发现转包，甲方立即终止合同，其损失由乙方承担。三、合同工期，________年____月____日开工，200________年____月底竣工，合同工期总日历天数30天。四、施工方法，甲方院内基本平整后乙方进行施工，在铺设工字砖前，用压道机或装载机来回反复碾压，在用石粉白灰铺设，完工后用细沙填缝清理干净，在施工过程中，乙方按甲方要求进行施工。五、付款方式，1、全部以乙方工字砖款抵顶现有的____县金都花园小区住宅楼，甲方以 号 单元六层顶给乙方，每平米按11002计算。2、乙方承包院内工字砖铺设为包工包料，每平米为35元，道压每米20元，按铺设的实际面积为准结算。3、乙方自交工验收后，保质满为6个月，在质保期内5吨以下车在上面行走时出现下陷或出现波浪现象由乙方负责返工维修。如有下水井的地方出现下陷乙方不负责维修。4、工字砖出现大面积断裂，下陷面比较深，乙方不负责维修，甲方扣除乙方工程量5%的质保金(六个月后付清)。5、甲方有义务向装修用户说明，重车不能压工字砖，如发现用户上重车出现下陷问题，乙方向甲方提出扣除用户装修压金，甲方不为乙方扣除维修金，乙方停止为甲方维修。六、甲乙双方签定合同后，甲方给乙方售楼合同，乙方有权先售楼房。七、本合同一式贰份，双方各执一份，双方自签字之日起生效(本合同在合同期满后自动失效)。甲方(公章)，_________乙方(公章)，_________法定代表人(签字)，_________法定代表人(签字)，_________________年____月____日________年____月____日工程施工总承包合同范文2发包方， (以下简称甲方)承包方，(以下简称乙方)依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。一、 工程概况1-1 工程名称，海口中基美域(暂定名)1-2 工程地点，永____镇陈安1-3 工程内容，中基会馆、多层洋房、别墅、道路、挡墙护坡、绿化及度假中心的前期施工道路、土地平整、现有大坑回填等其他工程。1-4 工程承包范围及承包方式承包范围，施工图纸范围内土建工程、安装装饰工程及所有附属配套工程的全部工作内容(按发包方签发的开工通知书);承包方式，包工包料、包质量、包工期、包安全。1-5 建筑面积，按施工图面积计算(约6万平方米)。二、 合同工期2-1 开工日期，(以甲方签发的开工通知书为准)2-2 竣工日期，待定2-3 工程合同工期: 应暂定总工期，另外总工期内是否含现场大坑回填。三、 质量标准，工程质量等级为合格。四、 合同价款确认方式4-1 计价依据: 甲方提供的施工图，设计变更、现场签证等计算价款，工程量按实结算。4-2 定额及取费标准，执行________年颁布的____省建筑工程综合定额、________年颁布的____省安装工程综合定额。会馆、多层洋房、小高层住宅按定额标准取费(含精装修可下浮3%);别墅按定额标准取费并总造价上浮8%(含精装修可不上浮);道路、绿化及其他建设工程按定额标准取费总造价下浮3%。明确本工程的取费定额。4-3 材料价格执行同期海南工程造价信息颁发的信息价，信息价中没有的材料，由乙方提供市场采购价，经甲方确认后执行，其价格按甲乙双方确认的市场价5 %采保费为材料价，经甲方认价后材料不下浮。人工工资补差按____省定额站文件执行。本工程的水、电费调差按照实际缴纳单价计入决算。五、甲方责任5-1 开工前将水准点、坐标控制点以书面形式提交乙方，配合乙方做好开工前的XX一平工作并承担所有的费用。5-2 开工前七天，向乙方提供经图审后的施工图纸六套，并组织设计单位向乙方进行现场技术交底;协助乙方办理好施工所涉及的一切审批手续。5-3 指派为甲方住工地代表，负责履行合同，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签收手续和其他事宜。5-4 委托 公司进行工程监理，监理公司任命 为总监理工程师，其责任在监理合同中应明确，并将监理合同副本交乙方一份。5-5 如施工过程中确需要拆改地上建筑物、设备管线或树木等，负责到有关部门办理相关手续，并承担其费用。5-6 协调有关部门作好施工现场防火、防灾和保卫等工作。5-7 在施工过程中，负责各阶段、各部门、各环节、各分部分项工程的检查申请报验，负责组织初验、签署检查验收报告。六、乙方责任6-1 协助甲方做好开工前的XX一平工作。6-2 参加甲方组织的施工图纸会审及技术交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定后实施。6-3 建立强有力的施工组织机构，按质监部门要求配备施工管理人员，按要求组织施工，保质、保量、保安全、按期完成施工任务。6-4 指派为乙方住工地代表，负责履行合同，对工程质量、进度负责，解决由乙方负责的各项事宜。6-5 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照施工图纸及会审要求进行施工，做好各项质量检查记录和施工过程中的各项原始资料收集。参加竣工验收，编制工程结算书和竣工图各三份，并按城建档案管理要求提供相应资料二份。6-6 遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定。6-7 按有关规定编制施工方案，做到安全生产和文明施工，保证工程施工质量。6-8 保证解决农民工工资，在最后提交结算书前全部付清农民工工资，并在提交结算书的同时，提供一份全部农民工工资付清证明书。七.质量与验收7-1 本工程质量必须达到国家质量评定合格标准。7-2 甲乙双方应及时办理隐蔽工程验收手续和中间工程检查验收手续。乙方应及时向甲方提出验收申报，甲方应在24小时内组织有关单位参加验收，如甲方不按时组织隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。7-3 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，施工中的安全事故由乙方全部负责。八、付款方式8-1本工程按月进度付款，甲方每月按乙方月完成工程量的85%支付给乙方，直至竣工。乙方在每月的____日之前将当月完成的工程量向甲方申报，甲方在____日内审核完毕并支付工程进度款给乙方。工程全部竣工甲方按乙方实际完成工程总量的90%支付工程款。工程竣工验收合格并结算后____日内付到工程总价款的98%，留2%的保修金。8-2 保修金返还执行____省建设工程施工合同的通用条款。九.竣工验收与结算9-1 工程竣工乙方就所施工的单位工程应及时向甲方送交的竣工验收报告，甲方代表收到竣工验收报告后10天内组织有关部门验收，并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。 甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织验收，或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，视为竣工验收已被批准，即可办理结算手续。9-2 工程价款的结算。工程验收合格后乙方应在15天内向甲方提交工程结算书，并将有关工程竣工验收合格的资料，城建档案管理要求乙方提供的全部资料及农民工工资付清证明书移交给甲方。甲方在接到上述材料15天内审核完毕或提出审核意见。双方意见达成一致后7天内甲方向乙方支付工程款。乙方在收到工程款后3天内将工程交付给甲方。若甲方收到结算书后15天内未提出审核意见，即视同工程结算已经批准，甲方应予支付工程款。甲方不能在约定的时间内支付工程款，乙方有权留置部分或全部工程，并予以保护，由甲方承担保护费用，直至甲方付清工程款和保护费用为止。十.约定事项甲方如不能按合同规定支付结算工程款，甲方可延期一个月支付，但甲方必须按同期银行贷款利率的双倍计息给乙方，否则乙方有权根据甲方所欠款项将本项目未售房屋按成本冲抵工程款(实际抵押房屋成本应为乙方施工范围的土建、安装装饰工程的费用平均值，作为冲抵房屋的单价)。十一.材料供应的约定11-1 本工程乙方所采购的材料必须向甲方提供相关合格证作为依据。如甲方或监理方发现材料质量或规格不符合要求，乙方必须停止使用并更换符合质量和规格要求的材料。11-2 乙方提供的材料必须是正规厂家生产，相关手续必须齐全，报甲方和监理方审核并同意后方可使用。11-3 在施工过程中，甲方不得以任何理由、借口强迫乙方使用甲方指定的材料，干扰乙方正常施工。但屋面外观材料品牌的选择必须经过甲方的认可。十二.违约责任12-1 甲方不能及时给出必要的指令、确认、批准，不按合同支付工程款及其他使合同无法履行的行为，造成乙方停工，应按乙方现场人数及实际停工天数每人每天200元支付误工费，现场施工设备和材料租赁费用按乙方需支付价格按实补偿支付给乙方，并按所欠工程款总额每天千分之三的标准支付违约金，直至付清为止，工期顺延。如因甲方原因导致中途停工超过三个月的，视为甲方违约，乙方有权终止本合同，甲方必须在一个月内付清乙方所有工程款。12-2 乙方不按规范施工，至使质量达不到设计的要求，甲方有权要求其返工直至合格为止，工期不得顺延。因乙方的原因不能按合同工期竣工，按延期的实际天数每天 元支付违约金。十三.本协议未约定的参照____省建设工程施工合同的通用条款执行，本协议与____省建设工程施工合同的条款有异议的部分以本协议为准。十四.其他约定，14-1本工程甲方所分包工程，乙方需计取分包方管理、配合费用，乙方按分包方的决算总价3%收取，但分包方应承担本分包工程所需的水电费用和乙方方提供的现场仓库、人员宿舍费用。14-2其他未约定的条款和结算依据，均按国家政策性文件执行。14-3施工期间双方各自承担应缴纳的政策性文件规定的相关费用，乙方所承担缴纳的政策性规定费用，由甲方代为缴纳，在本工程决算后相应扣回。十五.本协议一式六份，双方各执三份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。甲方(公章)，_________乙方(公章)，_________法定代表人(签字)，_________法定代表人(签字)，_________________年____月____日________年____月____日工程施工总承包合同范文3发包方(以下简称甲方)，承包方(以下简称乙方)，担保方(以下简称丙方)，经甲乙双方协商，甲方决定将学院二期工程五栋宿舍楼发包给乙方，为明确双方的主要权利和义务，特订立本合同，以此作为双方互相信守的依据。一、 工程概况1、 工程名称，西安华XX舍楼;2、 工程地点，西安户县东大西安华XX内;3、 工程规模，五楼宿舍楼，地上六层，砖混结构，建筑面积34000平方米。二、 工程承包范围和内容，施工图所涉及的全部土建、安装工程 。三、 工程质量标准，经甲方验收合格。四、工程进度要求，具备施工条件后，经甲方乙方协商确定。五、乙方进场施工时间，甲方须在________年____月____日前满足乙方正式进场、能正常施工的条件，如会审后的施工图纸、XX一平等发包方应具备的发包条件。六、工程结算方式，按199________年____省建筑工程综合概预算定额和________年____省安装工程预算定额及其配套的费用定额进行结算，并做如下调整，1、项目直接费中定额基价人工费的计取，按定额工日数量100元工日。2、按费用定额中一类工程取费标准进行取费;即设定项目直接费为A、其他直接费为B、现场经费为C、间接费为D，差别利润为E，则，BA3.84%,C A7.38%,D(ABC) 5.85%,E(ABCD)贷款利息根据计费依据，分别按直接工程费的3.02%计取和按人工费的15.39%计取;安全文明施工补贴按不含税造价的1.6%计取;甲方分包工程，乙方收取分包部分直接费的5%(人工费的20%)的配合费，并收取分包部分直接费的8%(人工费的30%)的管理费;甲方借用工按每工日100元100元25%进行结算;养老统筹和四项保险分别按3.55%、0.8%的费率计取费用。3、项目直接费中定额基价机械费的计取，按定额机械费150%结算。4、定额中有明确价格的材料(含水电、土建安装主材、地材和辅材)，按定额基价计入取费后，并按市场采购价采保费(费率为3.2%)装卸费运输费和途耗费用进行价差调整，市场价以双方认质认价为准;若双方认价发生争议，以采购期间____省工程造价信息公布价格为准;定额中没有明确价格的材料(如辅材等)，按定额基价150%计入并取费。六、付款方式，乙方完成到单位工程主体结构XXX日内，甲方支付0.000以下工程款的80%;以后按月支付工程进度款，即次月____日前支付上月完成工程款的80%;工程竣工____日内，甲方支付乙方结算总款的95%，余额5%作为保修金，工程竣工满________年1____日，甲方支付3%，满两年1____日付清尾款。七、本合同生效后____日内，乙方向甲方交纳工程承包定金人民币50万元;本合同生效后1____日内，乙方向甲方交纳工程承包定金人民币150万元;乙方进场____日内，甲方返还工程承包定金100万元，单位工程主体结构完成XXX日内，甲方返还乙方工程承包定金50万元，单位工程主体结构三层封顶____日内，甲方返还乙方工程承包定金50万元。八、其他约定1、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失，致本工程不能按期开工，甲方应支付乙方双倍保证金;2、因甲方施工手续、不能按期支付工程进度款及其他非乙方因素和本合同缔约过失，致本工程施工中发生停工、窝工，甲方按日承担所欠款金额的3%的资金占用费，并承担给乙方造成的其他一切损失。3、因甲方施工手续及其他非乙方因素和本合同的缔约过失，致本工程开工、中间施工、工程竣工不能正常验收和工程竣工备案，由甲方承担完全责任和由此产生的所有费用。4、在甲方不能支付工程款，丙方承担工程款支付连带责任。九、本合同一式六份，共4页，甲方、乙方、丙方签字盖章，经公证部门公证后生效，至双方无债权债务后失效。甲方(公章)，_________乙方(公章)，_________法定代表人(签字)，_________法定代表人(签字)，_________________年____月____日________年____月____日担保方(以下简称丙方)，________年____月____日:返
2022建筑工程施工总承包合同补充协议.doc是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。建筑工程施工总承包合同补充协议.doc能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
建筑工程施工总承包合同补充协议
发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签订时间：2012年＿＿月＿＿日
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及 有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，保证工程顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，在完全理解本协议条款的基础上，特签订本《建筑工程施工合同补充协议》（以下简称协议书），以资共同遵守。
第一条、工程概况
1.工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2.工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3.建筑面积：建筑面积暂定为：＿＿＿＿＿㎡
4.设计单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二条、工程承包方式：包工包料
第三条、工程承包范围和内容
1.承包方总承包工程范围和内容如下：
承包范围为：除甲方直接指定的项目施工单位外，其余施工图纸上的全部内容及甲方指定的施工任务。
甲方直接指定的项目工程：（电梯工程；消防、）
第四条、工程质量标准为：优质
第五条、合同工期与要求
1、合同工期：＿＿＿＿天（日历天）
2、开工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日（具体以发包人取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准）。
3、竣工日期：2013年＿＿＿月＿＿＿日。
4、合同工期如遇下列情况，经甲方签证同意，可作相应顺延；
1）、因人力不可违抗因素而延误工期。
2）、非承包方原因累计停工超过15日时工期相应顺延。
第六条、合同价款确定
1、合同价款暂定：＿＿＿元/平方米，大写：＿＿＿万元整（人民币），暂定价不作为拨款及结算依据，最终结算以双方确认的预算及变更、签证等为依据。
2、工程价款的确定
合同价款依据施工图纸，构成工程实体的各项费用及非工程实体费用，其工程量计算、定额套用及取费；土建工程执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额》；取费执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额费率标准》按二类工程取费。材料检测试验费确定每平方米建筑面积费用金额后列入工程款。由乙方先行垫付。结算时由甲方支付。
3、总承包管理费及现场配合费
1）、承包方对甲方指定分包的工程款承担全部承包方管理责任，在施工过程中承包方给予各专业单位提供必要的施工配合：塔吊运输、施工电梯垂直运输机械、脚手架利用等。
2）、分包工程用水、电费，由分包单位自行提供的地面或楼面的水、电外挂分表计算，由分包单位按照实际发生额支付（此费用为单列费用）。
3）、甲方直接指定的施工项目工程、甲供材料、的工程造价，需乙方开具工程发票，则由具体施工单位与乙方商议支付缴纳金额。
第七条、工程款的审核与支付
1、工程款审核：承包方在到达付款节点前，提交《拨付计算书》，经监理、甲方审核后作为进度款支付依据，承包方如未按实提交进度计算书，甲方有权推迟支付进度款最终以结算为准多退少补。
2、工程款支付办法：
为地下室主体工程，乙方完成地下室主体工程后，甲方支付地下室主体工程款完成了的60%，地上主体工程完成五层支付完成量的80%，封顶后支付完成量的80%，二次结构工程按月进度结款90%，工程竣工后结清97%，甲方留质量保证金5%，二年内结清。
第八条、工程竣工结算方式
1、自竣工确认之日起，半个月内编制完成《工程竣工结算书》及附件、甲方收到承包方所报《工程竣工结算书》后予以确认，在三个月内完成《工程竣工结算书》审核工作，承包方应积极配合，超过一个月承包方未能及时上报《工程竣工结算书》视为发包方默认承包方所报工程结算价款属实，并承担由此给承包方造成的损失。
2、施工用水、用电：由承包方从甲方指定水源、电源地自行接入至施工现场，水源、电源地至施工现场发生的线、管由甲方承担，承包方单独装表计量，甲乙双方确认表号，承包方按水表、电表结算，价格按当地自来水公司及供电局实际价格计算。施工期间每月按现场总水表、电表的计量数，并由甲乙双方指定负责人按指定分表计量数签字确认，由承包方自行缴费。
3、人工、材料造价结算办法：
1）、本合同中约定甲供材料外，其余均由承包方自行采购。
2）、按定额人工费+相关调整文件实施。
3）、甲供材料：钢材按甲供价格计入预、决算。所有节约材料归承包方所有。如承包方超领，则超领部分的材料甲方按进场价从承包方的工程款中扣回。
4、工程结算以合同、补充协议、竣工图、施工方案、竣工验收报告、变更联系单、来往文函、技术资料及签证单位依据。
5、工程联系单与现场签订单审批流程：甲方收到此类、工作联系单、签证单在3个工作日内给予确认。15个工作日审核完成否则视为确认。承包方未按联系单的管理制度执行的，原则上不作为结算依据，签证、变更结算依据参见本合同相关条款。
第九条、双方职责
1、甲方职责
1）、甲方派驻＿＿为项目总代表，代表甲方履行本合同规定的权利和义务。甲方委托＿＿＿监理公司委派＿＿＿为总监理工程师，根据监理合同的约定，代表甲方负责施工进度和质量的监督与控制，遵照甲方的指示完成其职责。承包方应服从、接受监理对项目工程监督、进行控制、安全文明施工的检查、现场签证的审核、工程进度款的审核，并负责工程例会的组织及其他监理工作。
2）、开工前提供有效施工图五套及有关地质资料一套，并在乙方协助下负责安装施工临时总水表和电表。[url
发包方：__________________
设计方：__________________
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____________年____________月签订的《建设工程设计合同》(下称“原合同”)中的定义相同。鉴于：发包方和设计方于____________年____________月共同签署了《建设工程设计合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《建设工程设计合同》中未尽事项特订立以下补充协议：
1、所有单体工程施工图必须在___________年____________月____________日前完成，以保证工程项目顺利进行。
2、因功能改变等原因造成的设计变动，施工图纸应保证不影响工程正常进行(包括地库、地下室增层、阁楼、机房变动等)。
3、钢结构的二次设计由发包方发包，并由设计方进行审核。
4、设计方须派驻设计代表，保证及时、有效的解决施工过程中的一切设计问题。
5、因出图时间延误，施工过程中设计问题解决不及时等原因造成的一切损失，按工程实际发生的费用由设计方负责赔偿。
6、本协议生效后，即成为《建设工程设计合同》不可分割的组成部分，与《建设工程设计合同》具有同等的法律效力。
7、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。
发包人名称：__________________(盖章) 设计人名称：__________________(盖章)
法定代表人：__________________(签字) 法定代表人：__________________(签字)
委托代理人：__________________(签字) 委托代理人：__________________(签字)
邮政编码：__________________ 邮政编码：__________________
电话：__________________ 电话：__________________
传真：__________________ 传真：__________________
开户银行：__________________ 开户银行：__________________
银行账号：__________________ 银行账号：__________________
建设行政主管部门备案：__________________ 鉴定意见：__________________
___________年___________月_________日 ___________年___________月_________日
第四部分
一、合同专用条款
（采用建设部推荐99版建设工程施工合同专用条款的格式）
一、词语定义及合同文件
1.词语定义
1.1在本合同中，下列词及词名应具有本款所赋予的含义，
“合同”是指合同协议书、中标通知书、投标书、合同专用条款、合同通用条款、工程规范和技术说明、合同图纸、合同价格组成的实体项目费（除工程量）、措施项目费、合同价格汇总表的各项费率、以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件的总称。
本合同之工程规范和技术说明包括两大部分，即发包人对措施项目的一般要求部分和构成实体项目费的分部分项工程规范和技术说明部分。
“合同价格”本工程处于施工图设计阶段，现双方无法通过施工图计算出标底和投标报价，因而不能确定总承包价。总承包人承诺接受甲方在审定的工程报价时，将依招标文件16款的要求，在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际将提出具有市场竞争性平均水平的价格，作为投资控制和办理竣工结算的依据。以下称“约定承包价”与“合同价格”有以上等同的解释。
“合同价格组成实体项目费”是指构成合同各分部、分项工程的实体工程量与相应基价的乘积的累加[∑实体工程量×（基价＋主材、设备费）]，但其中的各项工程量不具有合同约束力。
“合同价格汇总表”是指实体项目费、利润、措施项目费、价差、其它项目费、行政事业性收费和税金组成。但仅其最终汇总的合同价格和各项取费费率具有合同约束力，分类汇总金额只在甲方审核和调整付款计划时有参考作用。
“发包方（甲方）”本合同指**市**局及其合法继承人。
“监理工程师”指甲方根据合同约定，以书面形式明确的工程监理公司，北京**工程咨询监理有限公司
“设计人”指****）设计公司
“开工日期”指2002年7月15日
“付款计划”是指乙方依合同约定，经甲方和监理工程师审批的申请付款文件。监理工程师起草的付款证明是确认文件的具有合同约束力的基础文件。
“材料设备”是“材料”和“工程设备”的总称，可以是单指“材料”或“工程设备”，应联系上下文进行相应理解。
“分包”一词，是指①总包负责择优选择，经甲方批准的分包；②发包人经招标方式，择优选择的分包；③甲、乙方联合招标，择优选择的分包，这三种方式通称“分包”，具体分工见招标文件中本工程招标范围一览表。
“合同图纸”是经政府指定机构审查合格后的施工设计图，以下所用“图纸”一词与“合同图纸”为同一解释。
2.合同文件的组成及解释顺序
2.1合同通用条款本款约定的合同文件的组成和解释顺序应约定为，
（1）合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书，包括其附属文件
（4）合同专用条款
（5）合同通用条款
（6）工程规范和技术说明
（7）合同图纸
2.2合同价格组成实体项目费、措施项目费、合同价格汇总表（其中的汇总价和有关费率）、计日工清单（可能发生的措施项目费以外的人工）和主要材料设备价格清单等在本工程实施过程中形成的有合同约束力的类似文件。
2.3如果合同通用条款的任何条款写明了“可”或“应”由合同专用条款具体约定，而合同专用条款又无相关具体约定，但在“一般要求和措施项目”中有相关具体约定时，则“一般要求和措施项目”中此类约定应具有合同专用条款所具有的合同解释地位。
2.4受本合同专用条款的制约，合同通用条款中的“实体项目”一词统一修改为“合同价格组成实体项目”和“合同价格组成汇总表”。合同通用条款中的“月度请款单”应相应修改并理解为“进度请款单”。
2.5进一步规定如下，
（1）除非合同中另有特别注明，如果“工程规范和技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“工程规范和技术说明”为准；
（2）除非另有约定，在合同订立和履行过程中，双方签署、签发、签收与本合同订阅或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。
3.语言文字和适用法律
按通用条款执行。
4.图纸
除按通用条款执行外，补充如下，
4.1由甲方负责设计的图纸，甲方将免费向乙方提供七套晒印蓝图，如涉及外文图纸，甲方负责翻译成合同约定的文字后再提供给乙方；为便于乙方完成竣工图设计，在乙方提出要求时，甲方应协助乙方获得由甲方负责设计的一套最新版本图纸的AUTOCAD电子文件。
4.2与4.3按通用条款执行，以下两条为补充条件，
4.4尽管甲方已在合同签订之前已向乙方提供了足够的由甲方负责提供的图纸，乙方应在合同签订后14天内或进场开工后7天内（以其中较早的时间为准）向甲方递交一份乙方根据工程进度要求编制的图纸需求计划（主要为各分包工程所需的图纸），该计划应明确乙方对各区段的最迟需求时间。该计划经监理工程师和甲方审批同意后，作为甲方向乙方提供图纸的主要依据，成为本合同具有合同约束力的图纸供应计划（下文简称为“图纸供应计划”）。
4.5乙方应在获得经政府（指定机构）审核合格的任何图纸后14天内将他认为相关图纸中可能存在的任何缺陷、疏漏或不足以书面形式报监理工程师。乙方可以在此书面报告中附上关于弥补或修改此类缺陷、疏漏、不足的建议或方案，以及按此建议或方案实施对合同价格的影响；但不论乙方是否有此类建议或方案，均必须按监理工程师批准或指示的变更实施，并按照合同条件约定的变更计价方式与程序变更合同价格。
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名，_____________________职务，_______________________
发包人委托的职权，___________________________________
监理工程师的职责和权力，按通用条款执行。
5.3发包人派驻的工程师
姓名，______________________职务，________________________
职权，______________________
5.4本工程的设计人为在深圳注册的中建（深圳*设计公司。
设计人将指定一名代表作为驻工地代表承担合同约定的设计人工地代表的工作，但设计人工地代表仅在监理工程师认为有必要时才会被要求到现场办公。
7.总包方项目经理
姓名，______________________职务，______________________
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作，
(1)甲方将在2003年7月15日前完成合同约定的现场准备工作。
(2)甲方提供的现场上下水源管径分别为上水DN150，下水DN600，甲方提供的临时用电电源额定功率为1260KVA。
(3)施工场地与公共道路-通道开通的时间和要求，
发包人已提供场地东南侧18米宽规划道，可按总承包人施工总平面图布置开出路口。（由甲方向市政部门报审）
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间，
由甲方于2003年6月30日以前向总承包人提供。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间，
由甲方于2003年6月30日以前完成土方工程开工所需的全部证件、批件。由甲方于2003年8月15日以前完成主体工程开工所需的全部证件、批件。
(6)水准点与坐标控制点交验要求
水准点与坐标控制点现已由测绘部门引入场地。由甲方于2003/6/30以前，向市规划部门申请验收，完成向乙方移交。
(7)图纸会审和设计交底时间，
①甲方于2003年7月5日提供桩基图纸，2003年7月10日组织
设计公司对有关地下工程的图纸进行交底。
②甲方于2003年8月10日前，发放有关主体工程的图纸。
③乙方于2003年8月15日前，组织各分包对主体工程的施工图
进行图纸会审。
④甲方于2003年8月20日前，组织设计公司对主体工程的施工
图进行图纸交底。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物，
发包人将要求总包单位在施工组织设计中明确施工降水时对道路和**电视台、雍逸庭等原有建筑物沉降的影响及措施。
(9)双方约定发包人应做的其他工作，
待签约时约定。
8.2发包人委托承包人办理的工作，
待签约时约定。
9.承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作，
（1）由有设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间，
待签约时约定。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间，
待签约时约定。
（3）承担施工安全保卫工作及提供和维修非夜间施工照明的责任和要求，对其他承包人的服务和配合还应包括，
①对其他承包人工作在内的工程总体施工进度计划的安排、日常
协调和管理。
②为其他承包人及时提供足够和无障碍的工作面。
③临时水、电接口其他临时设施的支持配合，包括临时用水用电的计量设施。
④在其他承包人完成工作并将工作面移交给乙方后，乙方应采取的成品保护措施和费用。
⑤乙方进驻现场后向其他承包人工作提供所需的基准定位线、基准水准线、主要轴线和其它定位点。
⑥垃圾清运。
⑦现场施工应搭设的脚手架和外立面玻璃幕墙施工脚手架。且应保证脚手架安装符合有关安全操作要求。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求，
为发包人和监理单位各提供60m2的临时办公室及室内空调和安装电话一部，其费用已由承包人在报价时一并考虑。使用方各自承担自己的电话费用。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。此款仅按专用条款执行，专用条款未提到的参照技术说明5.23和6.5执行。
乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通以及环保和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续。总承包人承担由此发生的费用。乙方应采取适当的措施对施工现场周围的居民和公众进行安抚，并在必要时支付补偿金，以避免正常情况下产生的不可避免的施工噪声、震动、光线等扰民因素导致的民扰对工程进展造成影响。乙方有义务依采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生不可避免的施工扰民。乙方应保证甲方不会承担任何与施工扰民或民扰有关的费用，且不会遭受任何与施工扰民或民扰有关的费用和延长工期的索赔。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担，
按总包和分包的项目划分承担各自范围的成品保护工作，发包方不再另行支付费用。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物，
总包单位在场地施工降水时，应对兴**、博爱路等道路及**电视台、雍逸庭等建筑物沉降的影响采取措施。
(8)施工现场清洁卫生的要求，
达到**省、**市有关文明工地的规定，保护工地周围自然环境和公共设施。
(9)双方约定承包人应做的其他工作，
见本合同文件的工程规范和技术说明中的相关约定。
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间，
乙方在合同签订后，7天内提供给监理工程师本项目总施工进度计划网络图（含直线图）；桩基、土方工程进度计划网络图；
乙方在合同签订后，14天内提供给监理工程师本项目主体结构工程施工进度计划网络图（含直线图）；各分包工程进度计划网络图（含直线图）。
工程师确认的时间，
在承包方相关负责人审定后报批监理单位7天内确定。
10.2承包人应在技术标中和本款中说明总施工进度计划网络图（含直线图）中有关主要节点的时间要求（在正式签订合同时依照施工设计图双方确认）。
节点1，桩基、土方工程完成为2003年 月 日
节点2，结构到±0.000为 2003年 月 日
节点3，结构全部封顶为 2004年 月 日
节点4，外装修完成为 2005年 月 日
节点5，内装修完成为 2005年 月 日
节点6，本工程竣工交付为 2005年 7 月 15 日
13.工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况，
当因通用条款上本款六种原因导致的关键线路工作的工期延误时，乙方可申请延长工期，监理工程师与甲方适当地协商之后，依据情况决定工期延长的时间。竣工日期应随此延长的工期做相应的调整。
13.2在合同通用条款本款的基础上误期赔偿，补充如下约定，
（1）乙方不能完成上述本款约定的形象进度节点，其违约金为每拖期一天分别为控制节点相关区段的造价的万分之二，但违约金的总额不得超过总造价的3%（百分之三）。
（特别应注意的是，本款所约定的形象进度节点与工程款支付的形象进度节点是有区别的）
（2）如果之后乙方采取各种组织、技术、经济措施，追回了误期时间，按合同约定的竣工日期完成本工程并竣工，甲方依合同的形象进度节点扣乙方误期的违约金应全额退还乙方。
四、质量与验收
17.隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位，按通用条款。
本工程检验记录的格式使用**省地方性标准建筑安装工程资料管理规定中规定的格式，包括它随后任何适用的修改和任何配套文件中的适用规定。
在“质量与验收”本款特别强调的质量标准和质量获奖等级，
（1）本工程质量标准按中华人民共和国国家标准GB50300-2001建筑工程施工质量统一验收标准约定为合格，以经相关单位或部门联合验收最终结论为准。关于质量违约金的约定如下，
乙方保证工程质量达到本合同本款约定的质量标准是乙方最起码的合同责任和义务，如乙方不能达到本款的质量标准，将负责返修至合格。甲方可视情况要求乙方偿付给甲方一定的质量违约金，该违约金可由甲方从乙方依本合同约定应得的或将得的任何款项中予以抵扣，但该违约金不超过合同价格的百分之三为限。如果返修仍达不到合格标准，乙方将承担全部责任。触及国家法律的，按相关法律处理。
（2）工程质量获奖等级，为**市优良样板工程、**省优良样板工程、获全国鲁班奖。（以相关单位或部门联合验收的最终结论为准）奖罚办法如下，
①未获市优奖，罚1.5％；
②获市优奖，未获省优奖，罚1.0％；
罚款根据情况只罚上述中的一种。
③获省优奖，未获鲁班奖，奖励0.5％；
④获得鲁班奖奖励1.5％ 。
满足承诺奖项条件并经过甲方或监理工程师核实且取得相应荣誉证书后28天内，甲方将质量奖项的奖金提交乙方。
19.工程试车
19.5试车费用的承担。
除联动试车由发包人承担费用外，其余试车均由承包人承担费用。
五、安全施工
不管本合同有其它任何约定，乙方应充分认识本工程位于城市中心区的特点，保证本工程的施工始终严格依照不低于**市建设局有关安全文明施工的各项标准和规定，并确保本工程施工现场获得由**市建设局评比核发的“**市安全文明工地”称号或类似荣誉。
六、合同价款与支付
23.合同价款及调整
23.2合同价格采用方式的确定，本工程处于施工图设计阶段，现双方无法通过施工图计算出中介预算价和施工报价，因而不能确定总承包价。
（1）在合同协议书签订时总承包人承诺，
本工程实行“统一量、定额结合市场价、竞争费”的计价原则，待施工图出来后，45天内，总承包方根据招标说明的有关规定和2001年**省建筑工程综合定额、2002年**省安装工程综合定额、**省市政工程综合定额及1991年**省园林建筑定额，采用综合定额的计价办法和委托编制中介预算时，建设局发布的相应季度材料信息价或市场价及承包人承诺的费率计算出整个工程价格。
总承包人承诺接受甲方在审定承包人组成的工程价格时，将依招标文件16款的要求，在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际将提出具有市场竞争性平均水平的价格。（以下称为约定承包价）作为投资控制和办理竣工结算的依据。
（2）合同价格组成实体项目费
约定承包价实体项目费是组成合同价格的唯一和全部的基础载体。应当认为约定承包价实体项目费是基于对招标文件、合同图纸及合同文件附件中可能包含的图纸的全面、充分、正确的理解而编制的。尽管在合同协议书签订后，约定承包价组成实体项目费中的各项工程量已不具备合同约束力，乙方仍应准备一份实体项目费的计价表，且乙方应对其合同价格实体项目中的所有项目、工程量、单价或价格、费率的完整性和正确性负责。相应的合同价格组成汇总表也应按照甲方随招标文件发出的格式和要求进行准备，并对其准确性和完整性负责。
（3）本款进一步约定，乙方应以详尽、可信的价格组成明细分析等资料使监理工程师所接受，在约定承包价中已考虑了风险或包干金额，即使乙方在实施过程中将会导致乙方在本工程出现严重的亏损，乙方也不得向甲方提出任何费用和工期的索赔要求，此类任何情况都包括在被审定价格中。
（4）乙方保证提交的约定承包价组成实体项目费、汇总表中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，乙方提交的这份文件已经全面、充分地体现和覆盖了以下内容，
①乙方根据合同应承担的全部义务。
②为该工程的正确实施、竣工和修补其任何缺陷所必须发生的一切费用。
③为完成约定的全部合同工作内容而必须发生的任何费用。
④可以预见的任何紧急情况的处理费用。
23.3双方约定合同价款的其他调整因素，
本合同是采用综合定额和基价计价的相对固定总价合同。
但下列情况合同价格可调整，
（1）国家或当地的立法机关在本合同签订之日后颁布了任何后继法规，并且这后继法规对工程造价具有强制性和法律性的调整作用。
（2）因甲方原因设计变更，包括材料、工程设备、工艺标准或质量标准的变化，且单项变更金额在3000元以上。
（3）暂估价项目主要指政府采购主要明细，舞台机械、舞台灯光、音响设备、大剧院座椅、小剧院座椅、空调主机、电*院放映设备、电梯、发电机、室外露天LED大屏幕、室内LED大屏幕、智能化设备购置费按实际发生计。
24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间、金额以及占合同价款总额的比例，
（1）此处提出的预付款是指总承包负责的采购主要设备，订货前向厂家应付的定金。待施工图出图45天后，在双方约定承包价中，由总承包提出负责的采购主要设备明细表和费用，经监理工程师核准后，甲方批准按其费用的10%预付。
（2）在甲方向乙方拨付工程预付款之前，乙方必须向甲方提交由在**市开业的商业银行或担保公司出具的等额预付款保函，乙方必须使用招标文件第七部分中提供的预付款保函的格式或甲方同意的其他格式。
（3）在预付款抵扣偿清以前，上述预付款保函一直有效，但规定，该预付款保函的总额应随抵扣金额的增加而逐步降低。
25.工程量确认
工程量计算规则，
合同通用条款本款提及的“实体项目”一律按**省建设工程综合定额（2001）规定的工程量计算规则。只要工程量计算规则中有适用或能分解出或推断出的相应计算规则，则应以单独的子目列出并计算相应的工程量。
如果工程量计算规则中没有适用的或不能合理分解推断出的相应计算规则，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则，并报建设行政主管部门造价管理机构批准，做一次性补充项目执行。
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间，
每月25日
26.工程款（进度款）支付。
26.1总承包方按实际完成工作量，于每月25日报监理单位认可后，发包人核准后在次月10日前应向总承包人支付工程款（进度款）。发包人在当月支付工程款（进度款）中应按约定扣回工程款的25%，做为土建主体工程、设备各大系统未进行质量联合验收前，应扣的质量保证金；偿还主要设备预付款而抵扣的金额；扣回当月应付的竣工后的质量保修保金（工程款5%）；应扣回其他应扣的款项。
26.2属于政府采购范围内的价款，由负责政府采购的部门拨付。（所采购的设备，不管是否需要总承包方负责安装工作，均要按总承包方的施工组织设计需求的时间内进场施工。）
26.3屋面钢结构部分由总承包方与专业承包方协商提出方案，报监理工程师核准后，经甲方确认，按分包合同办法拨付工程预付款和进度款。
26.4二次装修的主要材料及其它专业的主材价款，由总承包方提供品牌、厂家、产地、价格及付款方式，经监理单位认可后7天内，报甲方确认后按约定拨付工程预付款和进度款。
七、材料设备供应
27.发包人供应
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下，
（1）材料设备单价与一览表不符，按通用条款。
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量获奖等级与一览表不符，
按通用条款。
（3）承包人可代为调换的材料，按通用条款。
（4）到货地点与一览表不符，按通用条款。
（5）供应数量与一览表不符，按通用条款。
（6）到货时间与一览表不符，按通用条款。
27.6发包人供应材料设备的结算方法，按具体结算办法。
28.承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定，按具体结算办法。
八、工程变更
（1）乙方应与监理工程师合作和配合，在任何变更发生后48小时内对相关变更做初步计量和计价。每月25日，乙方应将本月发生的变更，经监理工程师和乙方初步计量和计价进行最终认定。
（2）如果经过计量和计价的建安工程单项变更金额在三仟元（含三仟元）人民币以内时，则只由乙方实施工程变更而不做合同价格的变更。为此本款进一步约定，各个变更指示中的每个变更项目应分别进行单项子目的计量和计价，不允许将各个变更进行累加。乙方应将经甲方认定的变更金额纳入到工程进度款中，由甲方支付给乙方。
（3）为保证合同双方的工作效率，乙方应保证他递交给监理工程师的变更计量和计价的准确性和真实性。如果乙方对任何变更的计量或计价超出经甲方和监理工程师审定的变更工程量或变更金额20％以上时，甲方将从乙方应得或将得的任何款项中扣罚乙方对相关变更高出冒算的那部分金额的50% 。
（4）计日工（可能发生的措施项目费以外的人工费）
如果以计日工形式实施的工作归于变更的范畴，乙方应将当月发生的所有以计日工形式实施的工作汇总为一份报表，在当月的25日前交给监理工程师以便使甲方和监理工程师进行最终认定。乙方应将经甲方认定的所应得的计日工金额纳入到工程进度款中，由甲方支付给乙方。
九、竣工验收与结算、
32.竣工验收，
（1）监理工程师在竣工验收通过之日后7天内向乙方颁发由甲方、监理工程师、乙方和设计人四方共同签署的竣工验收证书，竣工验收证书上应写明竣工验收合格的日期，该日期即为工程实际竣工日期。
（2）工程的竣工验收和竣工验收合格后的备案、登记等须依照中华人民共和国国务院令第279号，“建设工程质量管理条例”；“**市工程竣工验收备案管理暂行规定”及其随后任何适用的修改的规定执行。
32.1承包人提供竣工图的约定，六份。
32.6交工工程的范围和竣工时间，本工程要求一次全部竣工验收。
33.竣工结算
竣工结算办法，
（1）根据23.2款采用方式为办理结算的依据。
（2）安装及专业工程的主材价格经监理单位认可后，甲方批准确认的价格（含采保费）进行计算。
（3）其它材料按市建设行政主管部门造价管理机构公布的信息价为依据，以施工期间的各季价算术平均值的价格进行计算。
（4）政府采购部分的项目需单独分列，包含在总结算造价内。
（5）工程竣工办理完成备案验收后，总承包方在一个月内提供竣工结算书，建设单位在收到总承包方结算书后六个月审核完毕。
其后30天内，发包人应支付在每月按约定扣工程款的25%中（作为土建主体工程、各大系统未进行联合验收前，应扣的质量保证金；偿还主要设备预付款而抵扣的金额；扣回当月应付的竣工后的质量保修保金；扣回其他应扣的款项）的75%给乙方，剩余另外的25%（扣除总价的5%作保修金、扣回其他应扣的款项），一年后付清。
保修金二年后退回（不计利息），专业分包保修金及保修期按分包合同规定处理。
本合同条款中所称的工程造价不包括政府采购部分的价款。
34.质量保修
除按通用条款外，在正常使用条件下，本工程的最低保修期限补充条款如下，
（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（3）供冷系统，为两个供冷期；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；
（5）其他项目的保修期限按发包方与承包方约定的期限；
（6）建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算；
（7）建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
十、违约、索赔和争议
索赔的支付
在监理单位、甲方和乙方适当协商之后，如果乙方提供了足够充分的细节（包括详情报告和同期记录）足以证实全部的索赔，则乙方有权得到全部索赔金额的付款。
如果乙方提供的细节不足以证实全部的索赔，则乙方有权得到监理工程师认可的那部分的索赔款。监理工程师应将按本款所作的任何决定及时通知乙方，并将一份副本呈交甲方。
乙方应将当月发生的所有经甲方和监理工程师确认的索赔事件和索赔金额做成一份报表，在当月的25日前呈交给监理工程师以便甲方和监理工程师进行最终认定。乙方应将得到经甲方认定的索赔金额纳入到乙方准备的竣工结算报告中，由甲方在竣工结算时一次性支付给乙方。
同理，如果甲方提供了足够充分的细节（包括详情报告和同期记录）足以证实全部的索赔，则甲方也有权得到乙方支付的全部索赔金额。
35.违约
本合同中关于发包人违约的具体责任如下，
合同通用条款第26.4款约定，发包人违约应承担的违约责任；
合同通用条款第33.3款约定，发包人违约应承担的违约责任；
双方约定的发包人其他违约责任，
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下，
本合同通用条款第14.2款约定，承包人违约应承担的违约责任；
本合同通用条款第15.1款约定，承包人违约应承担的违约责任；
双方约定的承包人其他违约责任，已在其他条款中明确。
37.争议
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，
双方向**市建设行政管理部门申请进行调解，调解无效可依法向人民法院起诉。
十一、其他
38.工程分包（除政府采购项目）
（1）甲方将与乙方按共同操作的原则就合同中约定的暂估价项目一部分进行联合招标，以确定中标人。本款约定联合招标将由甲方聘请的有资质的招标代理机构主持，乙方协助。联合招标应分别约定中标人的合同价格及权利和责任；甲方对中标人的选定予以否决的条件、中标人的维修责任等等。乙方须分别与中标人有签订合同。有关工程分包的招投标文件将成为相应签订中标人供应合同的主要依据，
①中标人应承担乙方按照合同需向甲方承担的任何义务和责任。中标人还应保障甲方免于遭受任何与该分包合同的履行有关的一切索赔、诉讼、违约金、损失赔偿或其他任何费用和开支；
②中标人应保障甲方免于承担由中标人及其代理人、工人和其雇佣的其他人员的任何疏忽造成的损失、索赔或诉讼。
（2）总包人对各中标人的总包管理和配合所需的费用，以及与此类费用相关的差额法定税金，应在实体项目中每个暂估价项目填报一笔金额，该笔费用应当涵盖乙方对中标人实施的管理、配合、协调，提供任何必要帮助的所有费用。此类费用将是相对固定的，不会随暂估价的实际发生额的增减而调整，也不会随暂估价项目的合并或再分而调整。乙方已在投标阶段，根据其自身丰富的经验和本工程的规模和标准，对甲方给出的暂估价作了充分的市场调研，并在此基础上对其可能发生的费用进行了充分的考虑。
（3）中标人的工程款将通过总包签字认可，分别报给监理工程师，在获得有效的批准后，分别由甲方直接向中标分包人和中标供应商支付。
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程，
见附件（原投标须知附件A本工程招标工程一览表）
39.不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定，按通用条款。
40.保险
40.6本工程双方约定投保内容如下，
（1）发包人投保内容，工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
（2）承包人投保内容，承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
（3）保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
41.担保
41.3本工程双方约定担保事项如下，
（2）承包人向发包人提供履约担保，其保函应以发包人批准的格式和经发包人批准的银行或其它担保机构出具。合同签定7日内，承包人应向发包人递交一份见函即付和不可撤消的履约保函，保函的金额为约定造价的8%，履约保函不应注明具体的失效日期，而应注明具体的其有效期应持续到发包人和监理工程师、设计人、总承包人签发的竣工证明书签发日期14天后截止。如果发包人无法获得一份不带具体截至日期的保函，保函中应带有“在工程不能按期竣工时，在任何时间，本保函的有效期将按发包人的要求延长”或类似约定的条款。
预付款保函的金额应与合同约定的预付款金额相等，且应依照本专用条款第24.1的约定。
在承包人未向发包人提交本款约定的保函之前，承包人无权要求发包人支付任何款项，发包人也无义务向承包人支付任何款项。
担保合同作为本合同附件。
（3）双方约定的其他担保事项，待签约时，具体商定。
46.合同份数
46.1双方约定合同正、副本份数，
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本六份，向**市建设工程施工合同管理机构报备一份，监理单位一份，甲乙双方各执两份。
合同生效日期，
本合同于双方合法代言人签署合同协议书之日起开始生效，至合同约定的双方各自的全部义务履行完毕即告终止。
甲方、甲方代表、监理工程师、监理工程师代表、乙方、乙方代表、设计人、设计人驻工地代表和其他承包人的地址（或号码）在相应当事人进驻现场前7日内以甲方或监理工程师书面通知形式明确。
47.补充条款
二、******中心工程承包范围一览表
******中心工程承包范围一览表
一、土建工程
序号 工程项目 工作内容 承包单位 备注
10. 外墙装修工程 外墙部分按设计图纸要求做至抹灰层，以及面砖、涂料面层。 总 包
玻璃幕墙（包括女儿墙压顶和其他结构、装饰面接缝的封胶等处理工作）、外大门、旋转门。 外墙干挂石材、外墙铝合金复合板饰面。 总包可选择分包（需甲方确认） 当总包高于市场价格的报价，达到业主不能接受的水平，业主可另行招标
11. 室内装修工程 室内精装修。 总包可选择分包（需甲方确认） 当总包高于市场价格的报价，不能达到业主接受的水平，业主可另行招标
全楼范围内的楼梯间、防烟前室、消防前室、空调机房、配电小间、弱电小间装修。 总 包
地下车库、地下室其他部位除卫生间、舞厅、录音室外的全部房间及走道、舞台机坑。 总 包
灯光控制中心、库房、计算机机房、管理用房。 总 包
演艺区、办公区的走道部分的水泥地面，办公区域内墙面。 总 包
屋面风雨间内抹灰。 总 包
******中心工程承包范围一览表
一、土建工程
序号 工程项目 工作内容 承包单位 备注
12. 防水工程 ±0.000以上工程的卫生间、清洁间、更衣室、沐浴室、厨房以及其他图纸上标明需作防水的部分（含防水保护层） 总 包
地下室、首层底板防水工程。 总 包
屋面防水工程 总 包
13. 室外环境工程 红线内的小市政、绿化、庭院小品 业主、总包联合择优选择分包
14. 建筑声学装饰 隔声、可调节的声学反射装置等声学装饰 业主、总包联合择优选择分包
15. 其 他 各分包的现场综合管理由中标的总包负责、协调和配合，配合工作包括预留洞、补洞、堵洞、预埋件（有特别说明的除外）和招标文件中规定的其他相关配合工作、责任和义务。
******中心工程承包范围一览表
二、给排水、消防工程
序号 工程项目 工作内容 承包单位 备注
1. 给排水工程 给排水系统的全部管道及管路上的阀门、附件、设备的安装 总 包
2. 卫生洁具 卫生洁具安装 总包可选择分包（需甲方确认）
支管上的阀门、附件的安装 总 包
3. 消火栓工程 消火栓系统的全部管道以及管路上的阀门、附件、设备的安装。 总 包
4. 防火喷淋和气体灭火工程 消防喷淋系统的全部管道及管路上的阀门、附件、设备的安装。 总 包
5. 燃气工程 燃气系统的全部管道及管路上的阀门、附件、设备的安装。 业主、总包联合择优选择分包
******中心工程承包范围一览表
三、通风空调及人防通风工程
序号 工程项目 工作内容 承包单位 备注
1. 通风、空调和人防通风设备及安装工程 通风、空调和人防通风设备及安装 总包可选择分包（需甲方确认） 当总包高于市场价格的报价，达到业主不能接受的水平，业主可另行招标
******中心工程承包范围一览表
四、电气工程
序号 工程项目 工作内容 承包单位 备注
1. 变配电工程 变配电工程指高压主进隔离柜的进线端至低压柜的出线端之间的全套变配电设备，包括安装、调试、送电等工作内容。 业主、总包联合择优选择分包
2. 防雷接地工程 接地装置的供应及安装、接地母线敷设、网制作安装及均压环焊接、避雷引下线敷设等 总包或总包选择的分包（需甲方确认）
3. 动力工程 动力工程的主要安装工作，包括设备基础、预留洞、预埋件、补洞、堵洞、设计或适用的消防验收规范要求的防火枕的制作安装和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务。 总 包
4. 照明工程 照明工程除剧场舞台特殊灯光外。 总 包
舞台特殊灯光 业主经招标方式，择优选择的分包 由总包负责总包管理、协调和配合。和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务。
5. 弱电工程 包括楼宇自控系统、火灾自动报警系统、安全防范系统、综合布线系统、背景音乐及总广播系统、有线电视及卫星接收系统、无线转发系统、停车场管理系统、通讯自动化系统、计算机网络系统、视频系统、音频系统、系统集成设备的供应及安装工程； 业主经招标方式，择优选择的分包 总包负责和总包管理、协调和配合，其工作包括设备基础、预留洞、预埋件、补洞和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务。
弱电系统的预埋管、穿带线、弱电系统的线槽。 总 包
******中心工程承包范围一览表
五、舞台机械、建声音响
序号 工程项目 工作内容 承包单位 备注
1. 舞台机械 舞台机械 政府采购 总包负责和总包管理、协调和配合工作
2. 建声音响 音响设备安装 政府采购 总包负责和总包管理、协调和配合工作
3. 座 椅 下带通风散流器座椅的供应及安装 政府采购 总包负责和总包管理、协调和配合工作
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，发包人与承包人XXXXXXX楼及地下车库建筑安装工程项目施工总承包任务协商一致，特订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程规模： 约37155.40㎡
工程立项批准文号：足建委函 号
资金来源：自 筹
二、工程内容： 本合同范围内的主要工程内容包括但不限于：基础工程、主体结构、维护结构、屋面工程、防水工程、楼梯栏杆、楼地面工程、室内初装修工程、室外装饰装修、烟道工程以及室内外给水、排水、电气安装、防雷接地、消防预留预埋和室外道路管网及道路工程(以附图划分范围为准)、环境附属工程(环境挡墙、构筑物、水池等)、外墙保温工程、外墙油漆涂料工程等。
三、工程承包范围：
1、本合同内承包人的承包范围包括但不限于：XX楼及地下车库全套施工设计图及图说，《施工图审查报告》、图纸会审纪要、技术交底及设计变更增加所包括的内容以及本工程招标文件明确的内容均属合同承包范围;承包人主要的工程承包范围有：
(1)XX楼及地下车库全套施工图纸范围内的全部工程内容。
(2)本工程的外墙保温工程、外墙涂料工程等属承包人的承包范围。
(3)本工程范围内的道路、环境管网、电缆沟工程以及甲方交办的其他任务。
2、本工程所涉及的所有分包项目的支持、配合及管理均属承包人的承包范围;承包人除按合同要求完成所有分包工程的预留、预埋、补洞、补灰、补砖恢复等工作外，还应按要求对分包工程所需的水电、脚手架、垂直运输、施工场地等(分包单位使用的吊篮除外)予以全面支持、协调配合及质量、进度、安全文明施工等总包的管理工作。
四、合同工期
1、开工日期：20xx年3月18日开工(具体开工日期以监理签发的开工令为准)，承包人在20xx年3月8日前完成现场临设等施工前准备工作。
2、完工日期：20xx年07月17日(具体时间以签发的开工令及总工期对应进行调整)，合同范围内所有工程项目及工作内容完工。
3、竣工日期：20xx年08月10日(具体时间以签发的开工令及总工期对应进行调整)前竣工备案且将工程移交给发包人(包括室外环境、道路、发包人分包工程)。
4、满足发包人开盘节点的工期：在20xx年7月17日前，完成XX楼15层及地下车库主体结构(因甲方原因除外)。
5、本合同总工期 485日历天;各单位工程开竣工日期及达到销售状态时的工期要求以及各分部工程节点工期要求和分项工程节点工期要求见本合同附件一。
五、质量标准
本合同范围内工程验收所采用的标准为《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)及各专业工程施工质量验收规范，工程质量须一次性验收合格。
六、合同价款
本合同总价款暂估价：
XX楼及地下车库工程(按本合同补充协议约定的定额预算)采用合同预算价，共计人民币: 叁仟陆佰陆拾贰万玖仟陆佰伍拾壹圆，即￥36629651元(含安全文明施工增加费：贰拾柒万捌仟陆佰陆拾伍圆伍角，￥278665.5元)。每平方米985.85元。
七、组成合同的文件
1、本合同招标书及相关资料
2、投标承诺书
3、中标通知书
4、本合同协议书
5、本合同通用条款
6、本合同专用条款
7、本合同补充条款
8、本合同附件一至十五(补充协议一至十五)
9、洽商变更等明确双方权利义务的纪要
10、图纸
11、本合同专用条款约定的法律、法规以及标准、规范和行政文件。
八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺严格按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、合同生效
本合同双方约定：合同在承包人缴纳履约保证金372万元，且双方签章后生效
本合同经发包人、承包人双方代表签字加盖公司法人公章及各附件协议生效后生效。
十二、其他
合同订立时间：
合同订立地点：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方： 以下简称甲方
承包方： 以下简称乙方
为了明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，供严格履行。
一、甲方将现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程，包括但不限于车间厂房、办公楼、宿舍楼、商品房、食堂、招待所(宾馆)、车库、广场、道路、围墙、各类管网、给排水、绿化等，原则上全部发包给乙方承包建设。30层以上高层建筑由乙方负责联系承包商与甲方签订合同承包建设。
二、甲方有权要求现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有资质的施工单位与乙方签订分包合同建设，或经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同建设。乙方不承担分包工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等付款义务;经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同的，乙方更不承担该工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等付款义务。
三、甲方现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程无论是否由乙方承包，均由乙方协助相关手续和协调服务，甲方确保承包商(分包商)按工程决算金额支付1%服务费给乙方;甲方确保现有土地上的所有土建工程的物资供应除钢材外全部由乙方负责供应，价格随行就市进行结算。前述条款甲方应纳入与承包商(分包商)的合同之中，或由承包商(分包商)向乙方书面承诺。
四、工程造价原则上按照《20xx年湖北省建筑装饰消耗量定额》、《20xx年湖北省安装工程消耗量定额》、同期《钟祥市工程造价信息》进行确定，各单项工程下浮比例由双方具体协商。施工期限内商混、钢材、水泥等主材价格涨跌10%时，工程造价结算相应调整。
五、工程期限
各单项工程按双方书面确认的工期执行。
六、乙方负责协调各承包单位(分包单位)与项目地建设主管部门的关系，按甲方要求组织工程项目验收备案。
七、结算办法
1、乙方承包并直接建设的工程项目的工程款结算办法：按单项工程承包合同规定条款执行。
2、乙方承包后按甲方意见分包建设的工程项目的工程款结算办法：由甲方与分包商直接办理工程款结算。
3、乙方承包并直接建设工程项目以外的供应材料货款结算办法：乙方有权凭分包商、承包商的付款通知和收据在甲方领取货款。
4、乙方协助工程服务费由分包商(承包商)按预算造价金额的1%在单项工程合同签订之日起30天内向乙方支付，工程决算造价金额有增减的，服务费多退少补，均由乙方凭分包商(承包商)付款通知和收据在甲方领取。
八、本合同中约定各方给付乙方的各类款项甲方均承担给付责任和连带给付责任，甲方保证本合同中约定各方给付乙方的各类款项及时到位，如延期付款，甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债权的差旅费、律师费、诉讼费等。
九、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向人民法院起诉解决。
十、具体建筑工程承包合同和相关协议均构成本合同的组成部分。
十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：
乙方：
为了明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，供严格履行。
一、甲方推荐介绍乙方在湖北钟祥科技创业服务*限公司现有土地上从事相关土建工程，并向乙方提供相关服务，乙方向甲方支付一定服务费。
二、经甲方同意后由乙方与湖北钟祥科技创业服务*限公司直接签订承包合同的，甲方不承担该工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等款项的付款义务。
三、乙方在湖北钟祥科技创业服务*限公司现有土地上从事相关土建工程按工程决算金额1%支付服务费给甲方。
四、乙方确保在湖北钟祥科技创业服务*限公司现有土地上从事相关土建工程的物资供应除钢材外全部由甲方负责供应，价格随行就市，具体要求以供应合同为准，乙方未按具体合同约定结清物资供应款时不得向第三方采购。
五、甲方负责协调乙方与项目地有关建设主管部门的关系，按发包方要求组织工程项目验收备案。
六、甲方按乙方工程进度收取服务费，甲方可凭乙方的付款通知和收据在甲方领取，乙方在本合同上签名盖章视为授权湖北钟祥科技创业服务*限公司可以从工程进度款中代扣。
七、乙方在工程承包中有关法律责任牵涉到甲方或连带到甲方或甲方垫付的，甲方有权向乙方索赔，乙方保证及时向甲方给付到位，如延期付款，甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债权的差旅费、律师费、诉讼费等。
八、本合同中乙方的义务，乙方请 (公民身份号码 )提供连带保证担保。
九、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。
十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清全部款项后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包人（全称）：___________
承包人（全称）：___________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：________________________
工程地点：________________________
工程内容：土建、装饰、机电安装及室外附属工程
工程立项批准文号：____________________
资金来源：自筹
承包范围：______________________________
二、工程承包范围
承包范围：
机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中：
建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。
幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程，待发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围。
2凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。
3工程师指令经发包人同意的其他项目。
发包人如有正当理由时，保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。
三、合同工期：
开工日期：_________年________月_______日（暂定）
竣工日期：_________年________月_______日
合同工期总日历天数，详细分期交付工期约定见专用条款。
四、质量标准
工程质量标准：各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求，工程总体质量符合《建筑工程验收统一标准》（gb 的规定。
质量目标：确保市优，争创国优。
五、合同价款
金额（大写）：暂定陆亿零捌拾捌万元（人民币）
￥：
此价款为暂定价，发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的价款为准。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1．本合同协议书
2．中标通知书
3．投标书及其附件
4．本合同专用条款
5．本合同通用条款
规范及有关技术文件
7．图纸
8．工程预算书
9．其他合同附件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他其他当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：_______年_______月______日
合同订立地点：__________________________
本合同双方约定：双方签字盖章并经政府部门备案后生效。
发包人：_______________（公章）承包人：_______________（公章）
日期：____________________ 日期：____________________
相关推荐 更多 +
最新更新 更多 +
