零思考方案网的编辑为你收集整理了“延期申请书”，相信一下这篇文章会对您的生活带来一些改变。当人们越来越注重自身意识形态时，我们常常遇到要写申请书的情况。一般来说申请书有着一个较为统一的规范与格式。
xx市工商行政管理局：
我xx有限公司（注册号：xxxxxxx），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于20xx年x月x日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。
此致
敬礼！
申请人：xxx
20xx年x月x日
申请人：(姓名，性别，民族，年龄，职业，住址，联系方式;法人或者其他组织的名称，地址，法定代表人姓名、职务)
被申请人：(名称，地址，联系方式，法定代表人姓名，职务)
申请人不服被申请人__________年__________月__________日作出的_____________(具体行政行为)，现向你局(厅)申请行政复议。
复议请求(对具体行政行为的处理和行政赔偿的要求)：
___________________
主要事实和理由：
___________________
此致
(复议机关名称)_________________
申请人：_____________(签名或盖章)
________________年_______________月_____________日
附：1.申请书副本__________份
2.其他有关材料__________份
致：XX公路管理段
由XX公路工程有限公司承建的XX线改建工程，根据招标文件中的要求为20xx年6月22日开工，20xx年9月30日竣工。在工程施工期间，由于受到各方面因素的影响，致使我公司工程进度缓慢，与原合同工期目标相距甚远，导致工期滞后。
对此，我们项目部认真进行了核查总结，对工期延误的原因归纳如下：
1、开工日期对工期的影响
合同中的开工日期要求为20xx年6月22日，合同签订后，经业主与监理单位批准后，双方认可的实际开工日期为20xx年7月5日，按合约规定的时间推后了13天。
2、气候的影响
因施工期间进入雨季，阴雨天气达到了15天，过多的雨水对桥涵的基础、下部及路基、路面的施工影响较大，导致我们无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度控制，造成人力，物力相当大的损失。特别是8月X日的特大洪水，造成中小桥涵的便道全部冲毁，路基大部分培槽冲没了，所有材料和运输车辆进不了工地，导致工地全面停工。抗洪抢险后工程恢复正式施工日期为8月XX日。
3、工程设计变更的影响
本合同段内的XX中桥原设计为桩基础（XX根桩），我们施工单位于8月1日开始对桩基础进行施工（2台钻机），由于钻进过程中碰到了坚岩，我们及时更换了钻机（梅花实心坨，2台），钻到8月底距离桩底还有2.6米（1-2桩）、3米（2-2桩），2台钻机钻了1个月也没有成孔。后来地质工程师现场重新勘测，发现地质情况与设计不符，经市XX公路管理段、XX设计院等部门研究决定变更为浅基础。我们于9月6日下午收到变更图纸，9月7日开始对浅基础进行施工。钻孔期间整整延误36天工期。
4、征地动迁的影响
本合同段内涉及主要动迁量为1处改线段的征地动迁。改线段测量放样于7月中旬完成，我们施工单位多次与被占地村民协商，于7月25日达成占地补偿标准。XX镇相关领导得到此征地信息，派分管国土人员前来检查土地动迁手续，因我们无法提供手续，此动迁被迫停止。我们将情况上报给业主，经XX交通局和XX公路管理段主要领导数次协商、沟通、上报材料，采用土地置换的方式进行征地（XX日将置换情况说明上报国土局）。国土部门才默认此动迁。然后我们准备与村民进行量地（涉及八户村民，七户村民同意），其中有一户村民得知我们没有手续，要求被征的XX亩地按正常标准补偿，外加XX万元补偿费及置换土地全部归他所有。我们考虑到其他村民的利益和置换土地所有权不归我们所有，所以没有答应他的.无理要求，导致动迁再次停止。直到现在此段还没有解决方案。
5、村民阻工的影响
KX+000—KXX+000段原设计为旧路面铣刨Xcm，加摊两层沥青混凝土面层XXcm。当铣刨铣到XX村内时（自XX桥到粮库路段），该路段两侧居民集体阻碍施工，态度强硬，并强烈要求修后路面不能高于原路面（如果不抬高，则需要多铣刨水稳基层Xcm）。XX交通局、XX公路管理段和XX镇等主要领导多次协调，村民也不同意路面抬高，造成铣刨机被迫停工。经过15天的协商、沟通，以村民利益为主要出发点考虑，最后同意该路段不抬高。
据不完全统计，由于各种原因（占地宽度、修后路面高度、以前施工占地未给补偿等为由），引起村民堵路导致现场停工，大约累计停工15天。
6、其他的影响
因路面宽度较窄，只有7米，封路封不住区间车辆，这给我们施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患，极大减慢了该工程施工进度。
鉴于以上情况对后期施工的综合考虑，我公司也积极采取了相应措施，调整人员、机械，加大投入，以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和冬季行车安全，我公司建议把沥青混凝土面层全部摊铺完成，如果出现质量问题由我公司承担维修费用。希望业主本着实事求是的原则，同意我公司申请该工程有效工期延长50天，将该工程竣工时间顺延至20xx年11月20日。请业主相关领导予以批复。
现提交工期延误申请报告。望业主核查！
XX公路工程有限公司
XX线改建工程项目经理部
XX年XX月XX日
敬爱的党组织：
中国共产党的指导思想是马列主义，毛泽东思想，共产党理论，科学发展观。毛泽东思想是马列主义在中国的发展，他引导中国人民了"三座大山"，建立了中华人民共和国。共产党理论是马克思主义同当代中国实际和时代特征相结合的产物，他提出了"建设有中国特色的社会主义理论体系，并围绕这一主题，搞活了经济，人民的生活水平和国家的综合国力等都得到了更大的提高，实现了"一国两制"，既香港，澳门的顺利回归。在不断的实践和经验总结中，我们党的第三代领导人江又提出了"三个代表"的重要思想，它是我们党的立党之本，执政之基，力量之源，也是我们在新世纪全面推进党的建设，不断推进理论创新，制度和科技创新，不断夺取建设有中国特色社会主义事业的新政权的根本要求。
作为一名预备党员，我深知在思想上和党建理论知识修养等方面与老党员相比有一定的差距，但我会不断向老党员学习，按照党章之规定来要求自己，在生活中做到一个真正党员应做到的事，决不给党组织丢脸。我也有一些缺点，但我会在党组织的教导下，在理论知识的不断修养中改正这些缺点，使自己早日成为一名真正的共产党员。作为一名预备党员和当代青年，我始终把"三个代表"重要思想贯彻到自己生活的各个方面，努力学习，积极探索，无私奉献，接受党的考验，在前进中充实和提高自己。高举共产党理论伟大旗帜，全面贯彻"三个代表"重要思想，走中国特色社会主义道路是当代青年执着追求真理的必然之选。从我做起，从现在做起，从一点一滴做起，走在时代前列，争做时代先锋，是我的责任，也是我的光荣。
牢记"三个代表"重要思想的要求，为民族复兴尽心尽力，我们青年一代有能力担负起建设小康社会的使命，与时俱进，开拓创新，求真务实。在以后的学习，工作，生活中，我会不断汇报我的所思所想，希望党组织不断教导，帮助我，使我早日成为一名真正的共产党。经过近一段时间的自己学习和党员的帮助，本人在思想上积极要求上进，在工作中向党员同志看齐，对党的认识更加深刻。现将本人近期思想情况汇报如下:
第一，要提高学习马克思主义理论的自觉性。
认真学习马克思列宁主义，共产党理论，是党章规定的共产党员义务的第一条。共产党员必须懂得:理论上的成熟是政治上成熟的基础，政治上的清醒来源于理论上的坚定。有些同志在重大问题上政治不敏锐，甚至失去辨别能力，重要原因就是缺乏应有的马克思主义理论素养。理论上贫乏，政治上就不清醒。只有刻苦学习马克思主义理论，才能在复杂多变的国际环境中，在深化改革，扩大开放，大力发展市场经济的新形势下，坚定共 产主义理想和社会主义信念，牢记全心全意为人民服务的宗旨，始终坚持党的基本路线不动摇，永远保持一个共产党员应有的共 产主义纯洁性。
第二，要坚持理论联系实际，学以致用。
理论联系实际，是马克思主义一个基本原则。学习马克思列宁主义，毛泽东思想，共产党理论，必须坚持理论联系实际，坚持学以致用。最重要的是运用马克思主义的立场，观点和方法来改造主观世界，端正自己的世界观，人生观，价值观，提高为人民谋福利的自觉性。评价一个共产党员重要的是看他做的怎么样，看他能不能在端正自己的世界观，人生观，价值观上下功夫，实现学于用，知与行，说与做的统一。
第三，掌握做好本职工作的知识和本领。
一靠学习，二靠实践。在人的心灵中，教师的心胸最开阔。因为教师是"知识之母"，从身心两方面对学生实施全面的关心和教育。在教师对学生的爱中，包含着对人类文明的憧憬，体现人类对未来的憧憬。
此致
敬礼
申请人：
申请期：xx年x月x日
_________人民法院：
关于_______（原告姓名或名称）诉_________（被告姓名或名称）_______（案由）一案，贵院于______年______月______日开庭审理的通知我已收到。现因_______（简要陈述请求延期审理的理由），特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十二条第______项之规定，申请人民法院延期开庭审理，请贵院审查批准。
申请人：________________
_______年______月_____日
申请人：____________土地整理储备中心
地址：__________________
被申请人：陆某，男，19xx年3月27日生，苗族，农民，湖北省某县人，住湖北省某县高乐山镇龙坪村一组。
请求事项：_________________________________________。
请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由：_________________________________________________。
关于申请人与被申请人之间人身损害赔偿纠纷一案，业经____人民法院立案受理，在答辩与举证期间，申请人发现作为本案基础事实的房屋拆除工程涉及多方当事人，申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调查上述相关证据，为保障申请人的诉讼权益，现依《民事诉讼法》64条，《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定，特请求人民法院准予延期举证。
此致
敬礼！
申请人：____土地整理储备中心
申请日期：20___年__月____日
申请人：_________________武汉市土地整理储备中心
地址：_________________武汉市江岸区
被申请人：_________________陆某，男，19xx年_____月_____日生，苗族，农民，湖北省某县人，住湖北省某县高乐山镇。
请求事项：_________________请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由：_________________关于申请人与被申请人之间人身损害赔偿纠纷一案，业经武汉市江汉区人民法院立案受理，在答辩与举证期间，申请人发现作为本案基础事实的房屋拆除工程涉及多方当事人，申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调查上述相关证据，为保障申请人的诉讼权益，现依《民事诉讼法》36条之规定，特请求人民法院准予延期举证。
此致
武汉市江汉区人民法院
申请人：________________
代书人：________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
申请人：xxx
法定代表人：xxx
请求事项：
关于郑州高新技术产业开发区人民法院（20xx）开民初字第283号“被申请人李xx诉申请人河南xx有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。
事实与理由：
被申请人李xx诉申请人河南xx有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张xx因眼部受伤造成一只眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则20xx年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理；且本案中张xx最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。
申请人：
20xx年5月18日
延期审理申请书
申请人：XXX,XXX师事务所律师，系犯罪嫌疑人XXX的辩护律师，联系方式：。
申请事项：
申请对XXX涉嫌受贿罪一案二审延期审理。
申请理由：
本人接受XXX亲属委托，经XXX律师事务所指派，为被告人XXX上诉一案辩护。被告人XXX向司法机关检举揭发的关于XXX违法违纪的线索已经由检察院查实，XXX提供的这一线索属于立功情节，辩护人需要对此进行调查取证。故辩护人根据《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定，特申请法庭对本案延期审理。
此致
XXXXXX人民法院
申请人：
XXX师事务所律师
2014年2月27日
尊敬的学院领导，
您好！
我叫____，是精仪学院级的本科生，在此特向您申请提前做毕业设计。在大四上学期的时候，我一共欠了20.5个学分，已经收到警告要把学分修回来，在经过一个学期后，虽然修回来7个学分，但还是不够，目前欠的13.5个学分，有理论物理A的3个，物理光学的4个，工程光学1的2.5个，激光原理的4个.究其主要原因，还是我不够努力，而且太贪。我是准备考研的，也是这样做的，我想就是考研和重修兼顾应该也是可以忙的过来的，而且重修嘛，或许许多重修的人都不是特别重视，我也不是特别重视，认为老师应该会放宽一些，可是我错了，我这态度就有问题，虽然现在后悔已经没用了，但至少我纠正了态度，在大四下学期，我可以把理论物理A，工程光学和激光原理的9.5个学分给修回来，这也是我必须做的，而且我相信我在经历了这些之后一定能够做到，请相信我一次，我知道咱们学校的规定是超过10个学分是不让做毕设的，但是我还是真切希望院领导能够给我这一次机会让我提前做毕设，让我能够在本科期间的学习生活圆满一点，毕竟能和本宿舍，本专业的同学一起做毕设是每个人都想做的吧，没有谁会希望和下一届的学弟学妹一起做的。
事实上，这两者确实是可以兼顾的，在上学期的学习中考研虽然下了比较大的功夫，但是轮到重修课的时候偶尔还翘课。现在想来，如果我那时候每节课都认真去上的话，学分应该也就没什么问题了，我上学期开始的时候也是这么想的，可到了要上课的时候就突然觉得还是多把时间放在考研上面吧，就像是走进一个误区一样，无论有多重要，总觉得重修课会比较轻松，虽然没想到老师如此刚正不阿，但我还是意识到了自己思维的误区，并且确定了这学期的目标，无论付出怎样的代价，无论别的事情怎样忙，也都会把这三门课的学分给修回来！我相信，只要我一点都不贪玩，这些事情是可以做到的，包括毕设，毕竟人的潜力是逼出来的嘛，只要努力，一切都不是问题，我会尽我最大的努力去学习，做我应该做的。
考研的成绩已经无关重要了，今年我会再考一次，所以我不想到时候一边做毕设一边准备复试。我知道我这次错的比较彻底，做事不知道轻重缓急，没有把重修课放在第一位而是专注于考研，但是现在我已经知道该怎么做了，也知道自己的不成熟，所以我在这学期一定会努力学习专业课，不辜负大家的期望，也恳求院领导能够给我一次提前做毕设的机会！此致敬礼
________年____月____日
XX工程监理有限公司：
我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于4月9日正式开工，计划竣工时间为20XX年10月9日，工程合同总工期为548日历天。
然而，由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误，致使工程无法按要求正常竣工，特向贵公司申请该工程延长工期，具体情况说明如下：
总体施工进度计划CFG桩软基处理计划施工时间203月1日至年12月31日，共计305天(前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须拆除，否则工期将顺延)，但由于本工程分三次征地：第一次于2010年3月26日进行K1+080~K1+880段征地，第二次于2010年8月10日进行K0+560~K1+080段征地，第三次于20XX年4月19日进行K0+000~K0+560段征地(其中K0+000~K0+160段于20XX年7月10日交付使用)，因此我施工单位必须分两阶段进行施工，第一阶段K0+560~K1+880于2010年4月12日—20XX年1月1日完成，
第二阶段K0+090~K0+560于20XX年5月4日—20XX年8月12日完成，共计487天，期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工，因此造成总工期延误共计123天(详见附件施组进度计划横道图、CFG桩现场施工工程量确认表)。
本工程于20XX年2月28日前完成K0+560~K1+880右幅沥青路面，于20XX年4月19日进行K0+000~K0+560段征地，并分两次交付用地后，仍存在许多问题未解决：
1、第一次K0+160~K0+560段于20XX年4月19日交付用地，存在的问题主要是K0+460~K0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁(其中有2栋居民楼在主车道上)、K0+460~K0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和K0+480处通信电线1条未迁移，因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工，造成工期延误共30天(详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
2、第二次K0+000~K0+160段于20XX年7月10日交付用地，存在的问题主要是：K0+000~K0+030段树木(绿化)未征地迁移;K0+030~K0+080左幅养鸡场未征地拆迁;K0+080~K0+180段坟墓若干个未征地拆迁;K0+170处有高压线1条、家用电线(弱电)1条;K0+060~K0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁，因以上问题无法进行施工，造成工期延误共35天(详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
本工程因施工图经常变更，现有施工图纸与原招标图纸变更较大，导致在施工过程中施工图纸存在较多的问题及工程作废后
重复施工，造成工期延误共184天，(详见附见富强路变更(签证)汇总表)。
海仔明渠改造工程位于富强路(北江路至人民西路)道路工程东侧(具体桩号：K1+200~K1+880左幅)，于20XX年8月15日正式开工。由于富强路K1+260~K1+880左幅必须等海仔明渠挡墙工程完工后才能进行雨水管道、路基工程和路面工程施工，造成工期延误共30天(详见附件富强路道路工程K1+200~K1+880施工图设计)。
因清远市春节后雨季天气较多，造成工期延误共105天(详见附件施工月报)。
综合上述因素，累计延误工期共507天，现根据合同条款第31条，进行工期顺延申请，使竣工日期从原来的20XX年10月9日延迟到20XX年2月27日。
保证书本人_______________，男，身份证号，________________，于________年____月至________年____月在__________大学读书期间(大三至大四学年)，共在贵行申请国家助学贷款_________元。大学毕业后，因工作前期本人工资待遇不高，加上连续改变工作地点和联系方式等原因，在________年____月份到中国农业银行合肥明珠支行办理助学贷款还款手续，并一次性付清本息，期间产生的逾期还款记录实属非恶意逾期行为。从此次逾期还款记录这件事上，让我意识到逾期是不好的，给生活上、工作上带来了极大的不便与影响。在以后的生活和工作中，保证不再造成逾期行为。
保证人，_________________
________年____月____日
相关推荐 更多 +
最新更新 更多 +