合同也越来越能为我们提供帮助。为了有效地维护双方的合法权益可以选择签订合同，简单的写个书面合同怎样写？探究与“水电工劳务合同”有关的主题是本文的关注点，继续阅读以获取更多信息！
甲方（公司或者个人）：（以下简称甲方）
乙方（公司或者个人）：（以下简称乙方）
兹有甲方承建的工程，为切实加强项目管理，确保工程质量及安全生产，顺利完成该工程施工任务，经甲方考察决定将该工程的水电劳务分包工程委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《四川省劳务用工管理条例》等规定，经双方商议达成一致协议如下：
一、承包内容
本工程施工图纸范围内所有插座设备安装、照明部分管道预埋、总配电箱至各分配电箱电线电缆的敷设、电缆桥架的安装、网线安装、VGA线安装、，（所有线材穿PVC管道）承包性质。
包工不包料，本工种施工所需工具（三脚架、车丝机等）均由乙方自理。
二、质量等级本工程确保工程质量达省级优良标准。
三、结算方式及工程款的支付
本工程结算按图纸内建筑大约面积20xxM2（以实际施工量为准），综合造价为（20）元/M，本工程总造价计大约人民币（元），本工程造价为一次性包干价，施工过程中不得因市场价格波动等原因进行调整。工程款的支付采用按月进度支付的方法，每月按实际完成工程量的70%进行支付，全部工程量完成验收合格后按实际完成工程量的100%支付。
非乙方原因造成的返工，甲方一切责任由甲方负责。
四、工期
本工程计划开工时间为20xx年12月1日，计划竣工时间为20xx年1月30日，考虑本工程实际施工工期较紧，施工时将采用非间断流水施工，乙方应严格按照进度计划要求合理组织劳务人员，合理安排工作时间，确保下一工序能准时开工。当工期遇春插、农忙或时节，乙方应无条件按甲方要求组织好工人，非甲方同意休假，乙方不得擅自宣布放假，且节假日、春插期间施工不得要求增加补助费用。
五、双方责任
甲方：
1、提供现场施工条件（施工用场地、用水、用电，住宿工棚，垂直运输设备）。
2、协助乙方做好施工现场的准备工作，并提供施工用图纸一套。
3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底，并进行监督检查。
4、负责测量定位，放样，对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组。
5、提供乙方水平运输翻斗车一部，负责提供材料的垂直运输设备。
6、确保施工用材料及时到位。
7、合理组织流水作业，协调乙方和其他班组之间的关系。
8、确保严格按合同相应条款支付工程进度款。
乙方：
1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划合理安排相应的施工人员及劳动力。
2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工，认真熟悉图纸，做好施工管理工作，及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人，严格按照工程技术人员的技术要求进行操作，不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。
3、加强班组内部质量自检实行预检工作，班组长应积极配合工程技术管理人员进行质量检查，对检查不合格的工程，应坚决返工，并承担全部费用。
4、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业，服从施工员的调度，加强做好对已完成工序的成品保护工作。
5、对甲方提供的机械设备进行维护保养，合理计划材料的使用，加强对本班组使用的材料进行管理，严格控制材料的损耗，对本班组施工现场进行管理，配合项目顺利完成工程。
6、乙方应确保及时发放工人工资，不得无故扣留、拒付工人工资。
7、乙方应加强班组安全教育及管理，提高工人的安全生产意识，必须为操作工人购买意外伤害保险，该保险由甲方统一购买，费用从乙方进度款中扣除。在施工过程中对一切因违规操作所产生的安全事故负责。
七、质量控制措施
1、线管预埋必须畅通，不得出现堵塞现象，砼浇捣时必须安排专业人员进行跟班作业。
2、所有有关本工程的施工组织设计中的质量控制措施及技术交底均为本协议的附属条款，乙方应无条件接受。
3、乙方必须加强工程质量质检，对质量隐患应安排第一时间组织整改，对施工技术人员提出的整改要求未及时整改的或因乙方操作原因造成监理部门发出指令的，甲方将根据实际情况给予警告。
4、乙方施工原因造成工程返工所造成的甲方所有损失均由乙方承担，并无条件对需返工部分工程量进行返工直至质量达标为止。
八、安全生产、文明施工
1、乙方进行工地人员必须是身体健康，传染病者、癫痫、精神病史、痴呆者严禁进入施工现场，否则由此造成的伤亡事故均由乙方承担其全部责任。
2、乙方必须接受甲方安全管理人员的安全教育，并严格按照安全生产规程及甲方的安全交底进行施工，若因为违规操作，发生的伤亡事故均由乙方负责。
3、甲方安全保护设施不完善，安全器具提供不到位的情况，乙方有权拒绝施工，由此造成的工期顺延，由甲方承担相应的误工费用。
4、乙方应大力配合甲方作好现场文明施工，组织工人搞好生活区，食堂，厕所的卫生，保护好甲方提供的一切劳保及生活设施，对施工现场应做到随做随清，工完料尽，现场整洁。
5、所有进场人员必须带好有关证件，包括身份证及外出工作证等。
6、不准在施工现场内打架闹事，赌博，不得擅自进入项目部现有工作区域，若出现违纪现象，其后果自有乙方负责。
九、奖励与罚款
1、工期：
乙方应按合同提供合格的劳动力，以确保工程按计划工期进行，在施工过程中乙方工作人数达不到本工程施工要求人数，甲方将按80元/人给予处罚，并有权调派人员进行施工，调派人员工资按市场工资的3倍计算。乙方必须严格按分段工期组织施工，若因甲方原因造成工程延误，工期相应顺延。若前期分段工期延误但由于乙方在后期的施工过程中的合理组织确保了工程的总工期按期竣工，分段延期罚款可按罚款额的100%返还乙方。
2、质量
由于乙方原因造成工程质量未达质量标准要求，项目部将按工程总造价的5%给予处罚（含施工过程中的各种有关质量方面的处罚性罚款）。对不合格部分项目属乙方施工内容乙方应无条件进行整改直至合格。
3、对安全规章操作，根据项目部安全生产奖罚条例进行奖罚（另附项目部安全生产奖罚条例）。
4、现场标准化管理根据项目部现场标准化管理条例进行奖罚（另附项目部现场标准化管理条例）。
5、若乙方在施工过程中拒绝甲方管理人员指挥，无法组织能满足需求的施工人员、安全质量管理混乱，甲方有权单方面终止合同。
本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，自签订后即刻生效，具有等同法律效率，待工程结束工程款清后自动失效。
甲方代表：
身份证号码：
联系电话：
乙方代表：
身份证号码：
联系电话：
签订地点：施工现场
签订时间：
建设工程施工劳务分包合同
甲方（工程承包人）：
乙方（水电工分包人）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与发包人(汉通置业有限公司）已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），现双方就水电工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
1.1工程名称：荆门市汉通· 楚天城
1.2工程地点：荆门市城市生态运动公园西侧
1.3分包范围：商住宅﹟楼
1.4 分包性质：包工不包料（含部分辅料及施工机具）
1.5提供分包劳务内容：
（1）。
（2）。
（3）。
（4）。
（5）。
2、分包工作期限
开始工作日期：年 月 日，结束工作日期：年 月 日 总日历工作天数为：天（含风、雨、雪天及节假日）
3、质量标准
工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到省优级质量评定标准。
4、图纸
4．1 甲方应在劳务分包工作开工前，向乙方提供图纸2套，以及与本合同工作有关的标准图2套。
5、项目经理
5．1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理人为，职务：。
5．2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理人为，职务：。
6、甲方义务
6．1在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
6．2 按时提供图纸，及时交付应供材料，所提供的施工及安全设施包括脚手架、竹排、安全网；
6．3 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；
6．4 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7、乙方义务
7．1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
7．2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；
乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划，甲方有权进行处罚，或安排其他劳务分包人施工（甚至更换乙方）赶工所需费用从乙方报酬中扣除。
7．3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
7．4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
7．5 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，现场每天必须做到工完料净地清的标准，若有违反，按情况每次罚款100-500元，做好自身责任区的治安保卫工
作；
7．6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；
7．7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
7．8 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；
7．9 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
7．10 乙方应对其作业内容的实施、完工负责，自备手电钻、弯黄器，严格按施工图施工，包括室内外小型挖沟槽土方，预留好每个孔洞；材料应收放整齐，每天统一清收废角边料；还负责工地内施工用水用电的安装与维护。
8、安全施工与安全防护
8．1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
8．2 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。
发生的安全事故一律由乙方承担相应法律责任及发生的所有费用。
8．3 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应采取安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。
8．4 乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方自行负责供应，不佩戴安全帽一律不准进入施工现场。
9、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按双方约定及法律规定对事故及时进行处理。
10、保 险
10．1 乙方必须于施工开始前为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并提交被保险人名单及保单复印件给甲方备案，未办理保险的人员不得进入场地施工。否则，一经发现，每人次罚款2000元，自发现之日起2日内乙方仍不予办理的，由甲方代为办理，并有权在结算报酬时予以扣除垫付的相应保险费。
10．2 保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
11、材料、设备供应
11．1 乙方应在接到图纸后天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求组织货源并及时交付；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。
11．2 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
11.3乙方有义务为工程节约用水电材料等，严格做到工完场清，每天完工后要对所有的材料、设备进行清洗、保养。对进场的材料要堆放整齐，工程竣工后有义务将所有的剩余材料、设备清收整洁，堆放到承包人指定的地点。
12、劳务报酬
12．1 本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的建筑面积计元∕㎡包干计算（本工程劳务报酬为固定劳务报酬，不可调整）；
12．2 本工程单包价在合同签订后一定要按价施工完成，如果中途因工价上调因素完不成的由乙方承担法律责任。
13、工程量的确认
13.1由乙方按各结算阶段将完成的工程量报甲方，由甲方确认。13.2对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
14、劳务报酬的支付
14．1 劳务报酬分段支付：
第一次为：工程施工至整体二层盖板后5日内结算；第二次为：主体盖板后5日内结算；第三次为：工程整体完工后5日内结算。
每次结算按所建工程量的75%计酬，工程承包方与发包方的工程竣工验收合格后一个月内结算付清余款。
14．2 工程变更调整的劳务报酬及双方另行约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。
15、施工变更
15．1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行变更。
15．2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延且无权要求追加劳务报酬。
16、施工验收与配合16．1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。
但甲方与发包人间的工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
16．2 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
17、违约责任
17．1 甲方不按约定支付劳务报酬时，应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。
17．2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金；
（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付的违约金为：工程总造价的3%；
达到省优标准的另行奖励 2000元。
（3）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金10000元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
17．3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
18、争 议
甲方和乙方在履行合同时发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向荆门仲裁委员会申请仲裁。
19、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应违约责任，并赔偿由此给承包人造成的各项经济损失，包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金、。
20、合同附则
本合同双方签字（盖章）后生效，合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方：（公章）
负 责 人：
订立时间：年 月乙方：日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章，现甲、乙双方经平等协商同意，自愿签定本合同，以便在今后工作 同遵守。
一、劳动合同期限
第一条：本合同期限为 年，自 年 月 日始至 年 月 日止，其中试用期为 月，自 年 月 日始至 年 月 日止。
二、岗位职务及工作内容
第二条：乙方同意按甲方工作需要，从事工作，担任部（店）。
第三条：乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。
三、 和劳动条件
第四条：乙方工实行工作制。
第五条：甲方为乙方提供必要的工作条件，制定有关工作规范。
第六条：甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担，若乙方违约解除合同，应赔偿甲方此项费用。
四、劳动报酬
第七条：甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。
第八条：甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资，其中试用期基本工资为 元，转正后为 元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。
第九条：甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的，应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。
第十条：由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的，甲方应保证乙方每月生活费不低于 元。
五、 、福利待遇
第十一条：甲方按国家及 省社会 有关规定为乙方办理养老 、失业 及医疗 等。
第十二条：乙方患病或负伤，其工资及医疗 待遇按国家和 省有关法律、法规和规定执行。
六、劳动纪律
第十三条：乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范，严格遵守甲方的.劳动纪律。
第十四条：乙方应遵守职业道德，保守甲方的商业秘密，不做有损客户和甲方利益的事。
第十五条：乙方应积极参加甲方组织的有关培训，努力提高自身业务素质和工作能力。
第十六条：未经甲方许可，乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。
17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定，
甲方可给予其相应纪律处分，直至解除合同，并追究其相应经济责任及其他法律责任。
雇主（甲方）：_______________
雇员（乙方）：_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，双方协商一致签订本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程地点：____________________。
2、承包方式：____________________。
3、承包范围：____________________。
二、工期要求
1、在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位。
2、装饰阶段，乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
3、如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
三、甲方的职责
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定，向乙方支付劳务费。
四、乙方的职责
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。
5、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。
五、质量标准
按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
六、质量保修责任
乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
七、质量验收程序
1、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
3、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的，均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
八、劳务费
1、甲乙双方约定，乙方的劳务费为___________元。
2、关于乙方的劳务费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。
3、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的_______%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。
4、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的_______%。
九、违约责任
有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的。
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的。
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的。
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者。
5、乙方聚众闹事、哄抬工价，扰乱甲方正常工作秩序的。
6、乙方有违约行为，甲方有权要求乙方赔偿因此受到的损失。
发生下列情况之一，由甲方向乙方赔偿损失：
1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。
2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达_______月以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十、其他
1、本合同一式_______份，甲、乙双方各执_______份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。
2、因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议。
甲方：____________________
乙方：____________________
_______年_______月_______日
劳 务 工 程 承 包 合 同 书
甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现甲方将 宅小区住宅楼水电项目承包给乙方，经双方充分协商达成一致，并订立本协议。、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点：
1.3 劳务分包范围：上述工程范围内水电工程劳务作业。
2、工作期限
本合同工作期限 天。具体开工日期以项目部下达的书面开工通知为准。
3、承包形式及价款
1、依图施工，所有给、排水、电气安装，应急照明、弱电消防一次预埋，门禁对讲，管线预埋、预留口，防雷接地工程等的全部工作（甲方指定承包商与建设方所签订合同中所含安装部分的劳务全部内容）。
2、水电井预留洞口及所有管道口吊模封堵，修补抹灰，雨水至明沟或至总雨水井止，污水至市政总污水井止，给水从自来水总表起至用户室内）具体按设计施工图和总给、排水施工图范围内的给水、排水、正常照明系统中的事故照明箱和配电线路、动力系统的配管、配线、配电箱及设备安装（动力设备主体和涉及政府职能部门装表计量前面的管、线、配电箱除外）、设备控制箱至配电箱连接、工程内容内排污泵及控制系统、安装工程的检测、调试等。变频供水设备系统、应急照明系统中的应急灯具，住户内照明及插座电线敷设，开关和插座面板安装（但需空管内钢丝和盖接线盒盖板）不在此承包范围内。
3、材料、设备
①、乙方与甲方签订合同后，按施工图纸的设计标准及清单工程量，结合招标时指定的材料规格及品牌造好材料计划单（必须在每施工段施工前一个月内）报甲方审核采购。
②、本工程所有安装材料（含业主提供及甲方采购的质量及数量）均应附有产品合格证书，经甲方代表或监理工程师和乙方共同检查验收，签署验收合格文件后方可使用。对已进场的材料和设备，经双方验收合格的材料交由乙方照管及使用，期限至整体工程竣工验收合格交付给业主为止。所有材料数量全部按预算定额量进行与乙方作为最终结算。如有损坏或被盗一律由乙方承担并负责赔偿。
4、承包单价：
在承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量由甲方管理人员验收为优良，工期、安全及文明施工等均达到甲方及项目部的要求。劳务承包单价如下：
1．按该工程施工图注明建筑面积每平方 元/㎡结算；具体承包单价由以下几方面组成基本价为一次预埋 元/㎡、二次预埋（开关、灯具、插座、箱体安装，穿线）元/㎡、室内给排水工程 元/㎡、室外给排水工程 元/㎡，其中基本价包括承包范围内所有工作。2.以上单价如班组有异议在进场15天内（提前3天）与甲方协商。如协商不定，按原定单价75%给予乙方结算已完成工作量，并一次性付清工资。并责令乙方退场。
3、上述单价工程必须确保质量优良。具体检测按国家质量检测标准执行，做到文明施工，且每道工序做到工完料料清，现场材料下班前必须清理，否则，按排其它人员清理，用工按200元/工日扣除，并处罚200元以上。
4、计时工按 元/工日（但必须与甲方或项目管理员签证生效。
5、上述包干单价包括一切承包工作内容有关的工作及材料进场卸车、堆码费用，各种工资、津贴、补贴、养老保险及五险一金的全部费用、国家政策规定费用及劳动法所包涵的全部条款。节假日加班、夜班、赶工补贴、自备式工
具费、劳保费（包括防暑费、防寒费）、医疗费、差旅费、辅助材料费、管理费、现场文明施工用工及工具费。
四、付款方式及结算： 1．付款方式按以下节点：
①主体地下室顶板砼完成后，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。
②±0.00以上每完成整体 层砼，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。其它以此类推，到主体屋顶楼梯机房砼完成，甲方按进度支付乙方进度款 元/㎡。
③室内给排水、电气照明、灯具、穿线安装完成，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。
④室外给排水安装完成，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。
⑤该工程全部竣工验收合格并交业主使用，甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。
⑥余下总工程款3%作为工程质保金，在一年内付清。
2.乙方结算完成的工作量。在主体封顶后，所有的工程量总和要求与图纸上数量相等。
3.乙方如果承包范围的工作未完成，就要求退场或工程质量、进度、安全、现场文明达不到项目部及监理要求时被勒令退场，处 2000 元以内的罚款。按原定单价75%结算已完成工作量，解除一切劳务合同关系。并责令退场。4.甲方在给乙方办理劳务 结算时应扣除乙方在甲方仓库所借用未还的工具及周转材料费用（除正常的损耗）。并应扣除工程监理对工程质量问题开出的质量罚款单、工程进度未按时的进度罚款单和现场安全文明未达到要求的相关罚款费用。以及扣除项目部对施工现场严禁喝酒、打架斗殴、带病工作的罚款，对生活区用房严禁私接电源、用电饭煲、电火锅、热的快、电磁炉、电热毯等电器烧水、做饭、取暖的罚款处罚费用。
五、工程进度：
1、乙方必须按甲方或项目部下达的工期进度作业，指令按期或提前完成，
否则每拖延一天罚款 1000-5000 元。
2、乙方必须严格按甲方进度表密切配合主体工程完成本班的任务，针对乙方雨天不愿施工、晚上不愿加班，不服从甲方按排，甲方有权要求乙方无条件退场。
六、质量要求及奖罚条例：
1.乙方须对质量严格控制，按《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的优良等级执行。凡不符合验收规范及项目部要求，甲方有权令其返工，返工费用自负，并处以 1000 元/次以上的罚款。
2．严格执行质量“三检”制度，做好每道工序完成后的自检、互检、交接检，并作好记录。合格后方可报甲方要求项目部验收。
3.乙方必须安排管理人员跟班作业，每层的给、排水、电气安装，应急照明、弱电消防一次预埋，门禁对讲，管线预埋、预留口，防雷接地工程等的全部工作的、预留、预埋位置必须正确，预埋线管接头必须固定好不能左右罢动，乙方每完成一层安装工作后、随时清理多余材料转移到材料仓库，由甲方组织质检员对每完成一层质量验收，对不合格的部位按每处 500 元处罚。
4.甲方管理人员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须遵照执行并及时整改，对拒不执行整改意见或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求每次罚款 1000 元。
5.墙、柱、上的预留盒必须按平水标高控制好，预留盒内必须用锯木灰、黄胶带包好（严禁使用泡沫）穿过梁板模板的线管周边必须无明显接缝、漏浆、门窗及预留洞口位置，预埋铁件须准确，方正、牢固；所有构件须观感漂亮，如发现一处不合格罚款 500 元。
6.浇筑砼时必须专人看护线管及预留预埋，并清理干净因本工种原因造成的漏浆砼，清理并转至指定地方。
7.每完成一道工序，必须进行班组自检后放请甲方验收，并要求一次性验收合格。否则每次处以 500 元罚款。
8.乙方在施工过程中出现预留线管及预留盒移位堵塞等现象，所有的清锉费
用及浪费材料全部由乙方负责。
七、安全事项：
1．乙方必须定期做好班内安全教育，并要求每次作好记录，所有的员工签字交甲方，使班组人员均有很强的安全意识。
2.乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定折安全制作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。
3.由乙方施工人员操作不当或违反操作规程等自身原因造成安全事故或造成伤害别人时，所花费的安全费用由乙方负责。
4.一般工伤事故医药费用在5000元/次以内，在单价内包干，由乙方自理，5000—10000元/次由乙方承担5000元费用，10000—100000元/次由乙方承担5000元费用外另承担10%，100000元以上重大事故由乙方承担10%费用，乙方人员非上班和疾病或在外面所出现意外事故，由乙方自理。
八、文明施工：
1.乙方在施工期间，应加强本班内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明及住宿内清洁卫生。
2乙方人员在施工现场及车间加工的材料必须整齐，井然有序。必须做到每次上下班工完料清，保持施工现场现场文明。如乙方每天未安排人中清理现场文明，甲方将人清理，所有人工费从乙方结算中扣除，按贰佰元/工日计算。3.乙方在施工期间，严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、不戴安全帽、骂人、争吵扯皮打架等不文明行为，严禁酒后作业及高空抛物。如有违反者，甲方处以100-500元/次罚款，情节严重的，交送公安机关处理及甲方有权勒令乙方无条件退场
5、乙方必须对聘用人员管理到位，所聘用人员不能以各种理由引起打架、闹事、关电、堵大门、停工等不良行为，由使引起项目部的一切损失由乙方负责。
九、甲、乙双方职责： 甲方职责：
1、甲方为乙方提供食宿条件（乙方自带行李及日常生活用品）。
2、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育、技能培训，并作好记录。
3、甲方帮乙方办理有关证件（外来就业证、暂停证、岗位技能签定证等）费用由乙方自负。
4、甲方根据生产情况安排乙方工作并对乙方进行工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题、工作问题，协调各种工作。
5、甲方按合同定时结算，支付工资。
乙方职责：
1、乙方必须严格遵守业主和项目部制订的各项规章制度，服从甲方统一指挥。
2、乙方进场人员（不能在当地聘用每天上下班骑摩托车人员，否则每发现一次罚款1000元/次/人。）必须是18至50岁之间的男性公民（无吸毒史者和两劳人员或在逃人员），要求身体健康，头脑清醒，并有一定的思想素质。若因乙方聘请神志不清。智障、残疾、疾病人员而引起的一切事故及非上班时间出现的意外事故，由乙方承担一切责任。
3、乙方进场人员必须持有两证（身份证、计生证），并造好花名册，乙方必须与招聘的职工签订职工劳动合同，并缴纳国家政策性的相关费用。由公司人力部审核、盖章、保存，所报的花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，保证项目进度，不能随意变动。如需变动或增减人员，需经四方管理人员同意。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与其花名册不符，每人每次罚款100元。
4、乙方承包人为现场负责人及班组人员不得少 8 人，必须保证本班组工作范围内的进度、质量、现场文明、安全生产的需要。不得擅自离开工地现场，偶尔离开须向甲方管理人员请假，并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次罚款200元/次天。
5、施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小罚款5000-10000元，情节严重，结算已完成工作量，解除一切劳务合同关系，并责令退场。
6、甲方有权辞退乙方不听指挥扣安排的人员，如乙方不能按期满足甲方工期、质量进度、现场文明等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。
7、在施工过程中，爱护尊重他人，杜绝骂人打架斗殴，霸道族群的恶习，如发生打架斗殴事件，不论是非当事人所在承包班组一律处1000-2000元罚款，并各自承担相应费用，情节严重交送公安机关。
8、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
9、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人口同的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
10、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理做好自身责任区的治安保卫工作；
11、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合项目部及业主办理竣工验收及经济签证工作。
12、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
13、乙方签订合同须向甲方缴纳 万元人民币质量保证金，保证金退回时间同其它班组。
14、乙方承包工程范围的工作内容不得转包，如乙方不履行合同范围内职责，赔偿相应损失，并处5000元罚款，解除劳务合同并责令退场。
15、所有劳保用品，包含在包干单价中，甲方不另承担，乙方必须随时做好雨、雪天施工的准备，配备雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品。
16、乙方必须及时发放本班组人员生活费和工资，严禁挪用，否则一切责任和后果及法律责任均由乙方负责。甲方不负任何责任。
17、由乙方负责招聘工人完成该工程施工，项目部与乙方招聘的作业人员不具有劳务关系。不承担劳动法等相关法律法规所规定的用人责任。
十、本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。
以上条款自双方签字之日起生效，此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：（手印）负责人签字：
联系电话： 联系电话：
负责人签字： 负责人签字： 身份证编号： 身份证编号：
签订日期： 年 月 日
相关推荐 更多 +
最新更新 更多 +
