建筑装修工程的合同(分享八篇)

随着人们对于法律的效益越发相信时，签订合同能够明确规定双方当事人的权利义务，保障当事人的合法权益，一篇标准合同到底如何写？零思考方案网小编为大家准备了这篇“建筑装修工程的合同”的相关内容，我们会不断提供更好的服务和内容希望您能多多关注我们的网站！

建筑装修工程的合同 篇1

建筑装修装饰工程施工合同是指在进行建筑装修装饰工程施工过程中，由业主和施工单位签订的合同，明确双方的权利和义务，保障工程的顺利进行和质量的保证。该合同具体规定了工程的范围、价款、工期、质量要求、安全措施等内容，是双方权益的有力保证。

首先，建筑装修装饰工程施工合同明确了工程的范围和标准。在签订合同时，业主必须明确自己的需求和要求，提供详细的设计图纸和装饰方案，确保施工单位按照要求进行施工。而施工单位则要根据业主提供的设计图纸和方案进行施工，并保证施工过程中的质量和安全。

其次，建筑装修装饰工程施工合同规定了工程的价款和付款方式。在合同中必须明确工程的总价款和各个阶段的付款方式，以及支付条件和支付时间。例如，大部分工程都是按照工程进度支付，即根据完成工程的进度分期支付工程款项。

再次，建筑装修装饰工程施工合同确定了施工工期和交付时间。在合同中应该明确工程的开工时间、竣工时间和交付时间。施工单位应按照合同要求进行施工，并在规定的时间内按时完成工程。而业主有权要求施工单位按照规定时间交付工程。

另外，建筑装修装饰工程施工合同强调了工程的质量要求和保证措施。施工单位必须在施工过程中严格按照合同要求进行，保证工程的质量，确保符合国家相关的建筑装饰标准和规范。同时，施工单位应制定相应的质量保证措施，例如设立质量监督部门、使用质量监测仪器等，以保证工程的质量。

最后，建筑装修装饰工程施工合同强调了安全措施和责任划分。在合同中要明确施工单位在施工过程中应采取的安全措施，并制定相应的安全责任制度。业主有权要求施工单位遵守相关的安全规定，并对施工单位的违规行为追究责任。

总的来说，建筑装修装饰工程施工合同是保障工程质量和施工安全的重要文件。只有明确合同的内容，双方才能依据合同进行施工，保证工程的顺利进行和质量的保证。同时，当发生纠纷时，双方也能根据合同进行维权和解决问题。因此，在进行建筑装修装饰工程施工时，业主和施工单位必须认真对待合同的签订和履行，确保工程的质量和安全。合同的签署将有力保障双方的权益，推动建筑装修装饰行业的健康发展。

建筑装修工程的合同 篇2

甲方：____________

乙方：____________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，甲方将南川区东城街道办事处黄淦村六社至黄淦村四社青名山岔路口约公里通村公路混凝土路面浇筑承包给乙方施工。经双方协商自愿、公平、遵循平等的原则达成以下条款，共同遵守。

一、工程地点：_________________________。

二、承包内容：混凝土搅拌、模板安装、混凝土浇捣拆模、路面拉毛（不包括养护、切伸缩缝）、路肩手摆片石、片石改小等全部制作过程。

三、承包方式：包工不包料，按路肩、路心长×宽×高27元/立方米计算。

四、竣工时间：从签订协议时至___年____月____日，总工期90天。

五、质量要求：按____区委（____年___月____日）101号文件要求，混凝土达C25以上。

六、甲方责任：提供乙方所需要的.合格的建筑材料、机械设备。甲方不可抗拒的特殊原因暂停材料提前5日通知乙方。

七、乙方责任：服从甲方统一安排施工进度计划。负责路面、路肩施工的小型工具，并负责甲方管理人员的生活费（不得超过四人），烟酒乙方不承担。临时设施由乙方自行解决。如雨班、停水、停电，乙方自行解决。

八、结算方式：甲方按乙方每月施工进度支付工程进度款90%，工程完工后付清工程款95%，余下5%在工程完工经相关部门验收合格后，建设单位支付款项后一次性甲方付清给乙方。

九、安全责任：乙方应按安全文明施工规范施工，如乙方违规操作施工发生的安全事故，由乙方承担，相应承担法律责任。

十、违约责任：如一方违约，承担守约方各种经济损失。

十一、未尽事宜双方另行协商解决。

十二、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字生效，具有同等法律效力。

甲方：_____________乙方：_______________

证件号：___________证件号：____________

_____年_______月______日

建筑装修工程的合同 篇3

6.1双方商定本合同价款采用：维修工程按合同报价书的造价。

6.2承包人在签订本合同前对本工程的全部招标文件、设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同条件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。

6.3 合同价款(总价或单价)中已包括了承包人为完成承建和质量保修责任的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工等可能发生的一切费用以及利润等。承包人承诺如有错漏，概由承包人负责。承包人在现场使用的水电费、总包管理及配合费用已包含在合同价款中。

6.4 除合同另有约定外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人或其分包人需缴纳的一切税金和费用，均已包含在合同价款中。

6.5合同价款以充分考虑了合同执行期间任何人工、材料、设备、机械价格涨跌的可能和相关因素，承包人承诺市场风险完全由其承担。

6.6合同生效后，在乙方施工按双方约定的工期及工程质量的前提下，甲方按下列程序支付工程款：

a) 结构工程全部完工验收后，按合同造价付至30%。

b) 工程全部完工验收后四个月，按决算价付至总工程款的95 %。

c) 该工程保修期为一年，按工程全部完工交付使用日期开始计算时间，决算总价的5%作为保修押金保修期满后结清。如保修期间不能按时维修，则延误一天扣除保修金的2%，甲方自己购买更换材料的费用从保修押金中扣除。

建筑装修工程的合同 篇4

发包方：_________________

联系电话：_________________

承包方：_________________

工程责任人：_________________

联系电话：_________________

根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：

1、工程地点_________________

2、工程承包方式：_________________

3、工程期限_________天

开工日期：_____年____月____日;

竣工日期：_____年____月____日;

4、双方商定，本工程的价款为人民币_________元。首付_________第二次付_________元。

5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

6、本工程自验收合格双方签字之日起保修半年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。

7、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

8、一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。

9、合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同经甲、乙双方签字后生效。

甲方：_________乙方：_________

日期：__________________

建筑装修工程的合同 篇5

工程装修承包合同5篇

工程装修承包合同1

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下：

甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。甲方负责全部材料，乙方负责施工。

一、乙方不包基础费钱3000元，乙方从基础地面做起，房子为半框架结构建筑工程，人工费按垂直投影建筑面积计算，每平方米人民币220元。

二、承包内容：乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。

负责室内外批档，批档外三面过水泥油，还包每一层一个卫生间，其次层加两个卫生间。

三、付款方式：乙方进场后，甲方要按工作进度预付生活费。

每封一层顶要根据每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。

四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半，在捣板当天伙食费由甲方负责。

五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米，栏水墙每米70元(包批档)。

六、合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程装修承包合同2

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

甲、乙双方在公平、友好、自愿、协商全都、相互信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。

第一条

工程概况

1、甲方装饰住房系合法居住。

2、施工地点：_____________________________________________

3、住房结构：

室

厅

卫

套，施工面积

平方米。

4、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程(打孔工程费用，由甲方自行担当)

5、承包方式：

(包工包料、清包工、部分承包)。

6、总价款：￥

元，大写(人民币)：

其中：

材料费：，人工费：

管理费：，设计费：

垃圾清运费：

税金：

其他费用：

以上总价款依据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方担当的装修工程中全部的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他全部辅料费用。如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。

7、工期：_________年_______月_______日

至________年_______月_______日

其次条

关于双方职责的商定

1、甲方责任：

(1)甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明使用留意事项。

(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

(3)如的确需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。

(4)依据乙方供应的需求按时供应自购材料。

2、乙方责任：

(1)参与甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向详细施工人员传达甲方设计方案和施工效果。

(2)乙方在装修期间全面全程担当施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场平安负责。乙方全面担当联络甲方，保证所供应的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理水电施工质量和施工人员等职责。

(3)乙方负责人负责组织施工人员参加本合同定义的水电改造工程，负责施工人员的人身平安。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换，必需在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方施工人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。

第三条

关于材料供应的商定：

(1)乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要

材料的数量。甲方应按时供应乙方需要的材料。

(2)甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应准时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此影响工程质量、造成工程损失和工期延误的，责任由甲方担当。

(3)甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

(4)甲方选购供应的水电材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

甲方：

乙方：

****年**月**日

工程装修承包合同3

甲方：

乙方：

甲方在建房屋一栋，建筑总面积约

平方米，由乙方承包施工，楼房承包施工合同范本。经双方协商同意，特签订如下合同：

一、承包方式

采纳包工不包料方式承包。甲方供应建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方供应劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

二、承建项目

乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、化粪池、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

三、承包价格

每平方米

元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米

元计算，包括水泥砂浆抹面。

四、付款方式

完成第一层砖砌并捣制好楼面付

元，完成其次层付款

元，完成第三层付款

元，工程全部完工，阅历收合格后一次付清。

五、双方责任

甲方负责水电供应及原材料准时进场。乙方所需材料，应两天前向甲方提出方案，以便快速筹备。乙方必需保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节省材料，并保管好材料，不得丢失。

六、质量要求

乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

七、留意平安

文明施工，假如乙方施工人员消失工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为

个月，从签订合同之日起计算，乙方必需在****年**月**日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。

九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方：

乙方：

****年**月**日

工程装修承包合同4

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，甲、乙双方就皮条孙西小孙庄(工程)建筑施工承包事宜协商达成全都。订立本合同。

第一条

工程概况

工程名称：皮条孙西小孙庄旧村改造。

工程地点：皮条孙西小孙庄。

承包形式：木工大包。

其次条

工程承包范围

甲方将皮条孙西小孙庄旧村改造新农村工程，约______㎡，以_______元/㎡人民币的造价，约计____________________万元，发包给乙方承建。

第三条

工程工期

方案开工日期：20____年____月____日，方案完工日期：20____年_____

月____日，总日历天数________天。

第四条

工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必需达到合格。

第五条

甲方责任和义务

1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工方案、物资需用量方案表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、实现化验的掌握、监督、检查和验收。

2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3、按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳。

4、统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电等。

第六条

乙方责任和义务

遵守国家政策和法律法规;遵守甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。

甲方：

乙方：

****年**月**日

工程装修承包合同5

发包单位：

承包单位：

乙方依据甲方设计的防水要求和技术要求规定，按国家施工规范，在保证质量的前提下进行施工，为了使工程顺当进行，在条件具备的基础上结合本工程实际状况，经双方同意的状况下，特订立本合同，本合同依据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定，此合同受法律爱护，双方当事人必需全面履行本合同规定的义务，望双方共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围：基本以预算范围面积

平方米进行施工，施工后以实际面积实做预算。

四、施工标准：

五、工程造价：结算本工程款项由承包人工费及材料组成，并按以上总额收取国家规定的有关费率，乙方包工包了，每平方米

六、付款方式：自本合同签字后，甲方在工程总造价(约)

元，以预算总造价的%付给乙方，计人民币

元，尚余

%在施工中付%，待工程结束后付%，验收合格后，按实际面积一次付清。

七、工程日期：合同签订后，乙方自

月

日开工至

除雨天大风和资金不到位的状况下，造成误

工，不能正常施工的，否则中途不能无故停工。

八、平安条例：乙方施工人员应遵守甲方的有关规章制度和治安条

例，但甲方必需交代清晰，乙方在施工过程如发生疾病、工伤、由乙方自理，甲方应发扬人道主义精神，帮助乙方抢救工作。

九、甲方要帮助乙方供应施工及住宿便利条件，在施工中，如甲方

给乙方造成施工障碍，使乙方不能施工，其损失由甲方负责。

十、保修期限：乙方工程竣工后，按《国家保修法》规定保修，保修期为

年，保修期中如消失施工质量问题，乙方应自带材料随叫随到，免费修理。如有建筑沉裂及人为损坏乙方概不负责。

十一、其它：

本合同一式份，甲方执份，乙方执份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

建筑装修工程的合同 篇6

3.1 不得未经甲方同意而转包工程。指派______为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.2对房屋中所滞留的家具、陈设、电器等采取保护措施。

3.3协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

3.4参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.5开工5日内向甲方申报工程进度计划书。

3.6办理在该地点施工所涉及的各种申请、审批等手续。工程所需报审表需要甲方盖公章，甲方协助乙方报验。

3.7严格执行国家制定的施工规范、安全操作规程、防火安全规定，环境保护规定等。严格按照图纸或作法说明进行合理施工，做好各项质量检查记录，并每周交与甲方驻工地代表一份。

3.8遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，服从甲方监理的管理，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.9施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.10工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，并承担由此引起的其他责任。

3.11工程施工时施工人员应按要求佩带施工牌。

建筑装修工程的合同 篇7

合同编号

工程发包人：

工程名称：青海绿草地新能源项目基地办公楼

施 工 地 址：青海西宁南川工业园区安装工程施工承包合同 工程承包人：

安装工程施工承包合同

工程发包人：（以下简称甲方）工程承包人：（以下简称乙方）

依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程承包事项协商达成一致，订立本合同。

1、工程承包工作对象

工程名称：青海绿草地新能源项目基地办公楼

工程地点：青海西宁南川工业园区

承包范围：给排水及采暖工程、建筑电气工程、弱电工程1 给排水及采暖工程：所有上下水管道安装、洁具安装、各种阀门附件等安装，所○

有暖气管道、暖气片、各种阀门附件等安装，雨水系统不在合同范围内。

2建筑电气工程：建筑电气工程所有管线敷设，照明器具、配电箱、桥架、开关插○

座安装。

3弱电工程：所有弱电电线管敷设、弱电分线箱安装、弱电桥架安装。○

2、质量标准及规范

本工程质量按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规

范》和《建筑安装工程质量评定标准》，必须达到质量评定 合格 等级。

3、甲方义务

统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电

及施工场地，提供库房材料堆放一间，职工宿舍一间；

4、乙方义务

（1）严格按照设计图纸，施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；

加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

（2）按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设臵标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

（3）按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；

5、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，及时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

6、工程款结算及支付方式

（1）本工程按照青海省安装消耗量定额（2004）结算，所有材料以市场信息价为准，（2）本工程造价合计：叁拾捌万元整（.00元）；

（3）图纸以外增加工程量按签证单另行结算，不在总价范围内；

（4）工程款支付方式：甲方按照乙方每月工程进度款的80%支付给乙方；工程竣工验收之后一个月内，支付至工程造价的95%，竣工验收一年内，结清剩余5%的工程款。

7、维修期限及责任

（1）乙方确保完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。

（2）工程竣工验收后，乙方在质量保修期内负责维修。

8、违约责任

（1）甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付工程款时，应按拖欠金额向乙方支付每日3%的违约金。

（2）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，须向甲方支付500元的违约金。因此给甲方造成其他损失的，必须全额赔偿。

（3）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

9、争议

（1）双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决，协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。本合同诉讼管辖地为甲方住所地。

（2）发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已经完成工作成果；

①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

②调解要求停止合同工作，且为双方接受；

③促裁机构要求停止合同工作；

④法院要求停止合同工作。

10、不可抗力

（1）本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

（2）不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗事件结束后14内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

（3）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

11、合同解除

（1）如果甲方不按照本合同的约定支付工程进度款，乙方可以停止工作。停止工作超过7天，甲方仍不支付工程进度款，乙方可以发出通知解除合同。

（2）如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本

合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的工程款。

（3）如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合同。

（4）合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同约定的结算和清理条款的效力。

12、合同的生效、终止

本合同一式四份，具有同等效力，双方各执两份。在双方签字后生效。双方履行完合同全部义务，工程价款支付完毕，乙方向甲方交付作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

13、补充条款

（1）

（2）

工程发包人：工程承包人：

住所：住所：

合同订立时间：年月日

建筑装修工程的合同 篇8

一、工程概况

1、项目名称：__________________________________________

2、施工地点：__________________________________________

3、施工内容：__________________________________________

4、工期：本工程的工期从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日竣工，合计_______天。

二、承包方式

1、工程承包方式为下列第_______项：

(施工以及材料的采购等一切与工程有关的内容，但施工必须的特殊材料由甲方提供;

(施工及其它工程材料的采购等工程内容;

(提供的材料负责工程的设计及具体施工等工程内容。

2、其他约定

三、材料设备

工程设计图纸提供工程材料，并接受甲方检验。

2、按照工程承包方式，需由乙方负责采购的材料，由乙方负责及时组织进场及材料设备的保管。

3、乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响货柜的质量时，甲方有权要求维修或者减少价款，但乙方在对原材料有缺陷或不合规定而不知情的情况下除外。

四、设计变更

1、一方对汇审确认后的设计方案进行变更，需经双方同意，并形成书面材料，做追加处理，增加费用由甲方承担。

工程量等实际情况，双方协商而定。

五、工程总造价

工程总造价人人民币___________________________________元(￥_______)。经双方认可，如变更施工内容，变更部分的工程款按实际另行计算。

具体总造价详见工程报价单(附件一)。

六、付款方式

1、本合同一经签定即由甲方向乙方支付工程总价款的 70 %，即人民币_____________________元整(￥：_____________________);

增加项目费用在增加的工程施工制作前由甲方确认签字，工程竣工经甲方验收后即支付给乙方。

七、工程质量及验收

尺寸等来设计图纸并列出制作方案(附件一〈报价单〉)、设计效果图(附件二)，此制作方案为乙方施工唯一依据。

2、如甲方在制作过程中要求乙方对制作方案或设计图纸进行更改，且乙方同意按照甲方要求更改内容施工，所造成的返工费用由甲方承担。

3、因乙方原因造成的质量事故，其返工费用由乙方承担。

4、如因出现不可抗力(如停电，自然灾害等)的情况对工程施工制作造成影响，则乙方对此不承担任何责任。

5、工程完工时由甲乙双方共同组织现场验收(商场对工程安全隐患方面的考核及验收由甲乙双方共同负责)，如工程验收合格，甲方需在乙方提供的工程确认单上签字确认。

6、若工程完工，甲方未对工程质量提出书面异议即进行使用，视为工程质量合格。

八、工程维修期(合同签订之日起计算)

1、柜台保修期为六个月。人为因素造成损坏的，乙方不负责维修，如须乙方维修，所引起的费用由甲方负责。

2、灯具部分(重庆市内)六个月内出现自然损坏，乙方负责调换。

3、玻璃不属于保修范围，玻璃自安装完毕后，如有损坏由甲方负责所产生的一切费用。

九、甲方权利及义务

图片内容等资料。为了方便制作，资料在签订合同后一星期内提供，图文不明之处，甲方应安排相应人员及时解答。

2、甲方须安排专门代表负责本工程，参加碰头会，随时协调有关工作。甲方及时向乙方提供相关资料，协助乙方办理施工许可等有关事项。

委派代表：______________联系电话：_____________________ 证件号码：_________________

3、如甲方要求增加合同以外的工作量，则须向乙方另行支付费用，但乙方应事先向甲方提出报价。

4、甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款，如由甲方未按时付款造成乙方延误工期，由此造成的损失及后果由甲方自行承担。

5、甲方负责办理进场搭建等相关手续。如因甲方未按时办理相关手续等原因造成乙方不能如期开工或迟延交付工作成果,责任由甲方承担。

数量及其它问题造成的损失及后果，概由甲方承担。

7、如因甲方原因造成的其他不可预知事故因素，导致的一切损失及后果由甲方自行承担。

十、乙方权利及义务

设计效果图(附件二)，经甲方签字确认后执行。具体施工过程中，乙方如需改动，应及时通知甲方，与甲方协商解决。

2、乙方须安排专门代表负责本工程，参加碰头会，协调有关工作。

委派代表：____________

联系电话：______________

证件号码：_________________

3、乙方应当保证该工程能够达到工程设计效果图的要求。

4、因乙方原因，造成工程质量达不到约定的标准，由乙方负责返工并承担所造成的损失。

5、乙方遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定。

6、在施工过程中，如因安全事故造成损失，由甲乙双方就安全事故产生的责任及后果协商解决。

7、如因乙方违反有关部门的相关规定，造成的罚款由乙方负责。但若因甲方原因(如未办理相关手续等)，造成的罚款由甲方负责。

茂业、王府井商场外，其它商场所需要的装修保证金由乙方垫付(但保证金高于人民币5000元则由甲方负责)。

十一、违约责任

窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方赔偿乙方损失________________元。甲方如在每月五日之前仍未按合同的约定支付乙方工程款或是乙方一旦发现甲方经营困难可能无法继续经营的情况下，乙方有权要求甲方立即一次性支付剩余的工程款，甲方并应承担工程总价款20%的违约金。如其中一方中途终止合同，其应承担另一方为此造成的损失。

2、因甲方未办理相关手续，强行要求乙方进行该项目施工制作，由此造成的损失(包括罚款)均由甲方负责。

3、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已付款的3‰ 支付甲方违约金。

线材、灯具等规格采购施工材料，提供装修图纸及电路图给予商场审批，如因乙方原因导致专柜延期交付或不合格，所造成的损失由乙方负责。

十二、工程款可汇入以下银行账户

1、x银行

开户行：中国

户名：

银行帐号：

2、x银行

开户行：中国

户名：

银行账号：

3、x银行

开户行：中国

户名：

工商银行账号：

十三、纠纷处理方式

甲乙双方在履行本合同过程中如出现纠纷应友好协商解决，如协商不成，由乙方所在地人民法院管辖。

十四、其他补充协议

本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，两份均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1、工程报价单

2、设计效果图

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

签约代表(签字)：

签约代表(签字)：

年 月 日

年 月 日